2024年度北京市水利工程勞務分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度北京市水利工程勞務分包合同本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方：北京市水利工程管理局1.2乙方：X勞務分包有限公司第二條：合同范圍及工程內(nèi)容2.1工程地點：北京市2.2工程名稱：2024年度北京市水利工程2.3工程內(nèi)容：包括但不限于土建施工、安裝工程、維修保養(yǎng)等第三條：合同價格及支付方式3.1合同總價：人民幣萬元整3.2支付方式：按工程進度分階段支付第四條：工期及進度4.1合同工期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止4.2工程進度：按照甲方提供的工程進度計劃執(zhí)行第五條：質(zhì)量標準及要求5.1工程質(zhì)量應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準5.2乙方應保證工程質(zhì)量，不得出現(xiàn)質(zhì)量問題第六條：乙方責任及義務6.1乙方應按照甲方要求完成工程，并承擔相應的安全責任6.2乙方應遵守國家法律法規(guī)，不得違法用工第七條：甲方責任及義務7.1甲方應按照合同約定支付工程款7.2甲方應提供必要的施工條件及配合第八條：違約責任8.1乙方未按約定完成工程，應承擔違約責任8.2甲方未按約定支付工程款，應承擔違約責任第九條：爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟第十條：合同的生效、變更和解除10.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效10.2合同的變更、解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議第十一條：合同的附件11.1附件一：工程圖紙及技術要求11.2附件二：工程量清單第十二條：保密條款12.1雙方在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密，應予以保密12.2未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露第十三條：合同的期限13.1本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年第十四條：其他約定14.1雙方約定本合同未盡事宜，可另行協(xié)商補充14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義第二條：合同范圍及工程內(nèi)容2.1工程地點：北京市（具體施工地點由甲方指定）。2.3工程內(nèi)容：包括但不限于土建施工、安裝工程、維修保養(yǎng)等與工程相關的全部工作。具體工作內(nèi)容和要求詳見附件一：工程圖紙及技術要求。第三條：合同價格及支付方式3.1合同總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），具體金額按照實際完成的工程量進行調(diào)整，但不超過甲方同意的最高工程造價。3.2支付方式：甲方根據(jù)乙方的工程進度和質(zhì)量，按照雙方約定的比例和時間節(jié)點，分期支付工程款。具體支付方式詳見附件二：工程量清單。第四條：工期及進度4.1合同工期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。4.2工程進度：乙方應按照甲方提供的工程進度計劃執(zhí)行。如乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應按照甲方要求采取措施加快進度，并承擔因此產(chǎn)生的費用。具體工程進度計劃詳見附件二：工程量清單。第五條：質(zhì)量標準及要求5.1工程質(zhì)量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方提供的技術要求。5.2乙方應保證工程質(zhì)量，不得出現(xiàn)質(zhì)量問題。如乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責及時修復，并承擔由此產(chǎn)生的所有費用。第六條：乙方責任及義務6.1乙方應按照甲方要求完成工程，并承擔相應的安全責任。乙方應確保施工過程中的人員安全和工程安全，防止事故的發(fā)生。6.2乙方應遵守國家法律法規(guī)，不得違法用工。乙方應為其員工提供必要的勞動保護措施，并承擔因乙方員工違法行為所產(chǎn)生的全部責任。第七條：甲方責任及義務7.1甲方應按照合同約定支付工程款。甲方應確保支付的工程款與乙方的工程進度和質(zhì)量相匹配。7.2甲方應提供必要的施工條件及配合。甲方應確保施工現(xiàn)場的通行、供電、供水等基礎設施滿足施工需要，并協(xié)助乙方解決施工過程中的相關問題。第八條：違約責任8.2甲方未按約定支付工程款，應承擔違約責任。甲方應按照乙方完成的工程量和質(zhì)量，及時支付相應的工程款。如甲方延遲支付工程款，甲方應支付乙方延遲支付款項的利息。第九條：爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。雙方應盡力達成一致意見，維護雙方的合法權(quán)益。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。雙方應遵守法院的判決結(jié)果，并承擔相應的法律責任。第十條：合同的生效、變更和解除10.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。10.2合同的變更、解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。任何一方不得擅自變更或解除合同。第十一條：合同的附件11.1附件一：工程圖紙及技術要求。附件一為本合同的組成部分，乙方應按照附件一的要求進行施工。11.2附件二：工程量清單。附件二為本合同的組成部分，乙方應按照附件二的工程量進行施工，并按照約定的價格計算工程款。第十二條：保密條款12.1雙方在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密，應予以保密。乙方不得向第三方泄露甲方的商業(yè)秘密。12.2未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三方泄露甲方的商業(yè)秘密。乙方應采取必要的措施保護甲方的商業(yè)秘密。第十三條：合同的期限13.1本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。除非雙方另有約定，否則本合同期滿后自動失效。第十四條：其他約定14.1雙方約定本合同未盡事宜，可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議應采用書面形式，并與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方應妥善保管本合同，如合同丟失，雙方均有權(quán)要求對方重新提供。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義及范圍1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，與本合同有關聯(lián)的其他組織或個人，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設計方、材料供應商等。1.2第三方介入本合同的目的是為了協(xié)助甲方和乙方完成合同約定的工程，并提供相關的專業(yè)服務。第二條：第三方介入的方式和條件2.1第三方介入需經(jīng)甲方和乙方書面同意。未經(jīng)雙方共同同意，任何第三方不得介入本合同的履行過程。2.2第三方介入時，應向甲方和乙方提交相關的資質(zhì)證明和身份證明，以證明其具備履行合同的能力和資格。第三條：第三方的責任和義務3.1第三方應按照甲乙方的要求，提供專業(yè)服務，并確保服務質(zhì)量和進度符合合同約定。3.2第三方應遵守國家法律法規(guī)，不得違法用工，不得侵犯他人的合法權(quán)益。3.3第三方應對其提供的服務承擔相應的責任。如因第三方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題或安全事故，第三方應承擔相應的法律責任。第四條：第三方與甲乙方的關系4.1第三方與甲方和乙方之間是獨立的法律主體，彼此之間不存在任何隸屬或代理關系。4.2第三方應獨立承擔合同履行過程中的風險和責任。甲方和乙方不承擔第三方因履行合同而產(chǎn)生的任何費用和損失。第五條：第三方的責任限額5.1第三方應按照合同約定履行其義務，并承擔相應的責任。除合同另有約定外，第三方對甲方和乙方的責任限額不應超過其收取的費用總額。5.2如第三方因履行合同而導致的損失或損害超過責任限額，第三方應根據(jù)實際情況進行賠償，但不超過責任限額。第六條：第三方介入的變更和解除6.1第三方介入的變更或解除應經(jīng)甲方和乙方書面同意。甲方和乙方有權(quán)根據(jù)工程實際情況，決定是否變更或解除與第三方的合同。6.2第三方介入的變更或解除不影響甲方和乙方之間的合同履行。第三方應按照甲乙方的要求，完成變更或解除后的相關工作。第七條：第三方介入的違約處理7.1如第三方未按照合同約定履行其義務，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。7.2如第三方因違約導致工程進度延誤或質(zhì)量問題，甲方和乙方有權(quán)要求第三方采取措施予以糾正，并承擔因此產(chǎn)生的費用。第八條：第三方介入的爭議解決8.1雙方與第三方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決。雙方應盡力達成一致意見，維護雙方的合法權(quán)益。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。雙方應遵守法院的判決結(jié)果，并承擔相應的法律責任。第九條：其他約定9.1本合同未盡事宜，可由甲方、乙方和第三方另行協(xié)商補充。補充協(xié)議應采用書面形式，并與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，具有同等法律效力。各方應妥善保管本合同，如合同丟失，各方均有權(quán)要求對方重新提供。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙及技術要求1.1圖紙數(shù)量：共計張1.2圖紙內(nèi)容：包括工程設計圖紙、施工圖紙、詳圖等1.3圖紙交付時間：甲方應在本合同簽訂后X個工作日內(nèi)提供完整的工程圖紙1.4圖紙修改：如乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題，應及時向甲方提出修改請求，甲方應在X個工作日內(nèi)回復并修改附件二：工程量清單2.1清單內(nèi)容：包括工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價等詳細信息2.2清單編制：乙方應根據(jù)甲方提供的工程圖紙和技術要求，編制工程量清單2.3清單審核：甲方應對乙方提交的工程量清單進行審核，并在X個工作日內(nèi)提出修改意見2.4清單變更：如因設計變更等原因?qū)е鹿こ塘堪l(fā)生變化，乙方應按實際情況調(diào)整工程量清單，并報甲方審批附件三：施工組織設計3.1設計內(nèi)容：包括施工方案、施工進度計劃、施工人員配置等3.2設計提交：乙方應在本合同簽訂后X個工作日內(nèi)提交施工組織設計3.3設計審核：甲方應對乙方提交的施工組織設計進行審核，并在X個工作日內(nèi)提出修改意見3.4設計變更：如因設計變更等原因?qū)е率┕そM織設計發(fā)生變化，乙方應按實際情況調(diào)整，并報甲方審批附件四：材料供應協(xié)議4.1協(xié)議內(nèi)容：包括材料供應商的名稱、材料種類、供應數(shù)量、質(zhì)量標準等4.2協(xié)議簽訂：乙方應與甲方指定的材料供應商簽訂材料供應協(xié)議4.3協(xié)議履行：乙方應確保材料供應商按協(xié)議約定供應材料，并保證材料質(zhì)量4.4協(xié)議變更：如因工程變更等原因?qū)е虏牧瞎獏f(xié)議發(fā)生變化，乙方應與甲方和材料供應商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議附件五：施工安全措施方案5.1方案內(nèi)容：包括施工現(xiàn)場安全管理、安全防護設施設置、安全事故應急預案等5.2方案提交：乙方應在本合同簽訂后X個工作日內(nèi)提交施工安全措施方案5.3方案審核：甲方應對乙方提交的施工安全措施方案進行審核，并在X個工作日內(nèi)提出修改意見5.4方案變更：如因工程變更等原因?qū)е率┕ぐ踩胧┓桨赴l(fā)生變化，乙方應按實際情況調(diào)整，并報甲方審批說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.乙方未按約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合合同約定2.乙方未按約定支付工程款，或延遲支付工程款3.乙方未按約定提供施工條件，或協(xié)助乙方解決施工過程中的問題4.乙方未按約定保護甲方的商業(yè)秘密5.乙方未按約定履行其他義務違約責任認定：1.乙方未按約定完成工程或工程質(zhì)量不符合合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金2.乙方未按約定支付工程款或延遲支付工程款，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付延遲支付款項的利息3.乙方未按約定提供施工條件或協(xié)助乙方解決施工過程中的問題，甲方有權(quán)要求乙方采取措