穿線承攬合同模板

穿線承攬合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行穿線承攬事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方要求，為甲方提供穿線承攬服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等，進(jìn)行穿線施工；

（2）確保穿線質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量；

（4）完成甲方提出的其他相關(guān)穿線承攬任務(wù)。

二、承攬期限

2.1本合同承攬期限自合同生效之日起至甲方驗(yàn)收合格并支付全部款項(xiàng)之日止。

三、承攬費(fèi)用及支付方式

3.1乙方按照甲方要求完成穿線承攬服務(wù)后，甲方應(yīng)向乙方支付承攬費(fèi)用。

3.2承攬費(fèi)用計(jì)算方式：按實(shí)際完成工程量及合同約定的單價(jià)計(jì)算。

3.3支付方式：甲方應(yīng)在合同約定的付款期限內(nèi)，按照承攬費(fèi)用的百分比分期支付給乙方。

四、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等進(jìn)行穿線施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。

4.2甲方對(duì)乙方完成的穿線承攬工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）穿線施工符合施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求；

（2）穿線質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）無(wú)質(zhì)量問題及安全隱患。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2甲方未按時(shí)支付承攬費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額的千分之五計(jì)算。

5.3乙方未按時(shí)完成穿線承攬服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同約定承攬費(fèi)用的千分之五計(jì)算。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙；

2.設(shè)備清單；

3.技術(shù)要求；

4.付款計(jì)劃表。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為保障自身項(xiàng)目穿線施工的質(zhì)量與進(jìn)度，特委托乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）進(jìn)行穿線承攬服務(wù)，并引入第三方監(jiān)理公司（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理方”）對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。為明確各方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等，負(fù)責(zé)穿線施工的全部工作，包括但不限于：

（1）按照甲方要求，完成穿線施工；

（2）確保穿線質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量；

（4）完成甲方提出的其他相關(guān)穿線承攬任務(wù)。

二、監(jiān)理方職責(zé)

2.1監(jiān)理方負(fù)責(zé)對(duì)穿線施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。

2.2監(jiān)理方有權(quán)對(duì)乙方施工過程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題提出整改意見，并要求乙方進(jìn)行整改。

2.3監(jiān)理方有權(quán)對(duì)乙方施工過程中的違法行為進(jìn)行制止，并向甲方報(bào)告。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

3.1權(quán)利：

（1）對(duì)乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合要求的施工及時(shí)提出整改要求；

（2）在施工過程中，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行施工方案的調(diào)整，以滿足甲方要求；

（3）對(duì)監(jiān)理方的工作進(jìn)行監(jiān)督，確保監(jiān)理方履行職責(zé)；

（4）對(duì)乙方施工過程中出現(xiàn)的問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行賠償。

3.2義務(wù)：

（1）按照合同約定向乙方支付承攬費(fèi)用；

（2）為乙方提供必要的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（3）配合監(jiān)理方對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督；

（4）在乙方施工過程中，甲方應(yīng)提供必要的施工場(chǎng)地、水電等條件。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1權(quán)利：

（1）按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)；

（2）在施工過程中，乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（3）在施工過程中，乙方有權(quán)要求甲方配合監(jiān)理方對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.2義務(wù)：

（1）按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)，確保施工質(zhì)量；

（2）在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行施工；

（3）對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方和監(jiān)理方報(bào)告；

（4）對(duì)監(jiān)理方提出的整改意見，乙方應(yīng)積極配合整改。

五、違約責(zé)任及限制條款

5.1違約責(zé)任：

（1）若乙方未按合同約定完成穿線承攬服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

（2）若監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)乙方存在違法行為，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

（3）若監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)甲方未履行合同義務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2限制條款：

（1）乙方在施工過程中，不得使用不合格的材料和設(shè)備；

（2）乙方不得擅自改變施工方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲方同意；

（3）乙方不得擅自停工或延長(zhǎng)工期，如需停工或延長(zhǎng)工期，應(yīng)經(jīng)甲方和監(jiān)理方同意。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式三份，甲乙雙方及監(jiān)理方各執(zhí)一份，自各方簽字（或蓋章）之日起生效。

第三方介入的意義和目的：

引入監(jiān)理方對(duì)穿線施工過程進(jìn)行監(jiān)督，有利于提高施工質(zhì)量，確保工程進(jìn)度，降低工程風(fēng)險(xiǎn)，保障甲方的權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為項(xiàng)目主體，對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度有著直接的利益關(guān)系，通過主導(dǎo)合同條款，甲方能夠更好地保障自身權(quán)益，確保工程順利進(jìn)行。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為專業(yè)穿線承攬服務(wù)商，甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為項(xiàng)目業(yè)主，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，為保障甲方項(xiàng)目穿線施工的質(zhì)量與進(jìn)度，引入第三方監(jiān)理公司（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理方”）對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督，達(dá)成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等，負(fù)責(zé)穿線施工的全部工作，包括但不限于：

（1）按照甲方要求，完成穿線施工；

（2）確保穿線質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量；

（4）完成甲方提出的其他相關(guān)穿線承攬任務(wù)。

二、監(jiān)理方職責(zé)

2.1監(jiān)理方負(fù)責(zé)對(duì)穿線施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。

2.2監(jiān)理方有權(quán)對(duì)乙方施工過程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題提出整改意見，并要求乙方進(jìn)行整改。

2.3監(jiān)理方有權(quán)對(duì)乙方施工過程中的違法行為進(jìn)行制止，并向甲方報(bào)告。

三、乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方在約定的時(shí)間內(nèi)提供完整的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（2）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費(fèi)用；

（3）乙方有權(quán)要求甲方配合監(jiān)理方對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督；

（4）若甲方未履行合同義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

3.2義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)；

（2）乙方應(yīng)確保穿線質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）乙方應(yīng)及時(shí)對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改；

（4）乙方應(yīng)配合監(jiān)理方對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

四、甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成穿線承攬服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改；

（3）甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.2義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照合同約定支付承攬費(fèi)用；

（2）甲方應(yīng)提供完整的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料；

（3）甲方應(yīng)配合監(jiān)理方對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

五、違約責(zé)任及限制條款

5.1違約責(zé)任：

（1）若甲方未按合同約定支付承攬費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金按逾期付款金額的千分之五計(jì)算；

（2）若甲方未在約定時(shí)間內(nèi)提供完整的施工圖紙、設(shè)備清單、技術(shù)要求等資料，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

（3）若監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)甲方存在違法行為，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.2限制條款：

（1）甲方不得擅自改變施工方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)乙方同意；

（2）甲方不得擅自停工或延長(zhǎng)工期，如需停工或延長(zhǎng)工期，應(yīng)經(jīng)乙方和監(jiān)理方同意。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式三份，甲乙雙方及監(jiān)理方各執(zhí)一份，自各方簽字（或蓋章）之日起生效。

乙方為主導(dǎo)的目的和意