臨時承攬合同范例

臨時承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行臨時承攬事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方要求，在約定的時間內(nèi)，完成甲方委托的臨時承攬工作，具體內(nèi)容包括但不限于：__________。

二、雙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成承攬工作；

（2）甲方有權(quán)對乙方的工作進度、質(zhì)量進行監(jiān)督；

（3）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中，遵守國家法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)；

（4）甲方應(yīng)按照約定支付乙方承攬費用。

2.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成承攬工作；

（2）乙方應(yīng)保證承攬工作的質(zhì)量，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）乙方在承攬過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)；

（4）乙方應(yīng)按照約定，及時向甲方匯報工作進展情況。

三、承攬費用及支付方式

3.1乙方承攬費用為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.2承攬費用支付方式：

（1）乙方在簽訂合同后，甲方支付乙方承攬費用的__________%作為預(yù)付款；

（2）乙方完成承攬工作后，甲方驗收合格，支付乙方承攬費用的__________%；

（3）剩余承攬費用在甲方收到乙方提交的驗收合格證明后__________日內(nèi)支付。

四、違約責(zé)任

4.1甲方未按約定支付承攬費用的，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。

4.2乙方未按約定時間、質(zhì)量、數(shù)量完成承攬工作的，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲方委托事項清單

2.乙方資質(zhì)證明

3.乙方人員配備清單

4.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

代表人（簽字）：__________________

代表人（簽字）：__________________

簽訂日期：__________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障其項目的順利進行，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行臨時承攬工作，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為監(jiān)督方和保障方，以確保項目的質(zhì)量、進度和安全性。甲乙雙方及丙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行臨時承攬事宜，達成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方要求，在約定的時間內(nèi)，完成甲方委托的臨時承攬工作，具體內(nèi)容包括但不限于：__________。

1.2丙方負責(zé)對乙方的承攬工作進行全程監(jiān)督，確保乙方按照甲方的要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

二、甲方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方的權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成承攬工作；

（2）甲方有權(quán)對乙方的工作進度、質(zhì)量進行監(jiān)督，并要求丙方提供監(jiān)督報告；

（3）甲方有權(quán)要求乙方在承攬過程中，遵守國家法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)；

（4）甲方有權(quán)要求丙方對乙方的工作進行定期評估，并向甲方報告評估結(jié)果；

（5）甲方有權(quán)在乙方違約時，終止合同并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.2甲方的義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照約定支付乙方承攬費用；

（2）甲方應(yīng)提供乙方完成承攬工作所需的相關(guān)資料和條件；

（3）甲方應(yīng)配合丙方進行監(jiān)督工作。

三、乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方的權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付承攬費用；

（2）乙方有權(quán)在承攬過程中，因不可抗力等原因?qū)е鹿ぷ鬟M度延誤時，要求甲方給予合理的寬限期。

3.2乙方的義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成承攬工作；

（2）乙方應(yīng)保證承攬工作的質(zhì)量，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）乙方在承攬過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)；

（4）乙方應(yīng)接受丙方的監(jiān)督，并及時糾正不符合要求的工作。

四、丙方的責(zé)權(quán)利

4.1丙方的責(zé)任：

（1）丙方負責(zé)對乙方的承攬工作進行全程監(jiān)督，確保乙方的工作符合甲方的要求；

（2）丙方應(yīng)定期向甲方報告乙方的承攬工作情況，包括進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面；

（3）丙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為時，及時通知甲方，并協(xié)助甲方采取措施。

4.2丙方的權(quán)利：

（1）丙方有權(quán)要求乙方提供必要的工作資料和條件，以便進行監(jiān)督；

（2）丙方有權(quán)對乙方的工作提出改進建議。

4.3丙方的義務(wù)：

（1）丙方應(yīng)保證監(jiān)督工作的公正性、客觀性和獨立性；

（2）丙方應(yīng)保守乙方商業(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

5.1乙方未按約定時間、質(zhì)量、數(shù)量完成承攬工作的，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金；

5.2乙方在承攬過程中，因違反國家法律法規(guī)或安全生產(chǎn)規(guī)定導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任；

5.3丙方未履行監(jiān)督職責(zé)或監(jiān)督不力，導(dǎo)致甲方利益受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、保密條款

6.1雙方對本合同內(nèi)容以及項目信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，可由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

8.3本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

第三方主體丙方的介入，旨在確保甲方項目的順利進行，通過其監(jiān)督作用，提高項目的質(zhì)量和安全性。甲方作為主導(dǎo)方，通過強化自身的權(quán)利條款，確保了項目的順利進行和自身的利益最大化。同時，通過增加乙方的違約及限制條款，保障了甲方在乙方違約時的權(quán)益。這種模式下的合同，既體現(xiàn)了甲方的權(quán)益主導(dǎo)，又保證了各方的權(quán)益平衡，為項目的成功實施提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為實施某項工程，需委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行專業(yè)施工。為確保施工質(zhì)量與進度，特引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為監(jiān)理方。甲乙雙方及丁方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方承攬施工事宜，達成如下協(xié)議：

一、施工內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的工程圖紙和技術(shù)要求，在約定的時間內(nèi)，完成甲方委托的施工任務(wù)，具體內(nèi)容包括但不限于：__________。

1.2丁方負責(zé)對乙方的施工過程進行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方的權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照約定提供施工所需的材料、設(shè)備和場地；

（2）乙方有權(quán)在施工過程中，因甲方提供材料、設(shè)備存在質(zhì)量問題或延遲提供，導(dǎo)致施工進度延誤時，要求甲方給予合理的補償；

（3）乙方有權(quán)在施工過程中，因不可抗力等原因?qū)е鹿こ踢M度延誤時，要求甲方給予合理的寬限期；

（4）乙方有權(quán)在合同履行過程中，因甲方違約行為導(dǎo)致乙方損失時，要求甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2.2乙方的義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成施工任務(wù)；

（2）乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求；

（3）乙方在施工過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)；

（4）乙方應(yīng)接受丁方的監(jiān)理，并及時對監(jiān)理提出的問題進行整改。

三、丁方的責(zé)權(quán)利

3.1丁方的責(zé)任：

（1）丁方負責(zé)對乙方的施工過程進行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、進度和安全符合甲方要求；

（2）丁方應(yīng)定期向甲方報告施工情況，包括進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面；

（3）丁方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為時，及時通知甲方，并協(xié)助甲方采取措施。

3.2丁方的權(quán)利：

（1）丁方有權(quán)要求乙方提供施工相關(guān)資料和條件，以便進行監(jiān)理；

（2）丁方有權(quán)對乙方的施工提出改進建議。

3.3丁方的義務(wù)：

（1）丁方應(yīng)保證監(jiān)理工作的公正性、客觀性和獨立性；

（2）丁方應(yīng)保守乙方商業(yè)秘密。

四、甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方的權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成施工任務(wù)；

（2）甲方有權(quán)對乙方的施工進度、質(zhì)量進行監(jiān)督；

（3）甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中，遵守國家法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)。

4.2甲方的義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照約定支付乙方施工費用；

（2）甲方應(yīng)提供乙方施工所需的材料、設(shè)備和場地；

（3）甲方應(yīng)配合丁方進行監(jiān)理工作。

五、違約責(zé)任

5.1甲方未按約定支付施工費用的，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金；

5.2甲方提供的材料、設(shè)備存在質(zhì)量問題或延遲提供，導(dǎo)致乙方施工進度延誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

5.3乙方未按約定時間、質(zhì)量、數(shù)量完成施工任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金；

5.4乙方在施工過程中，因違反國家法律法規(guī)或安全生產(chǎn)規(guī)定導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

六、保密條款

6.1雙方對本合同內(nèi)容以及項目信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自甲乙丁三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，可由甲乙丁三方另行協(xié)商解決。

8.3本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份。

乙方為主導(dǎo)