彩鋼棚承攬合同范例

彩鋼棚承攬合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬在指定地點(diǎn)建設(shè)彩鋼棚，乙方（以下簡稱“乙方”）具備承攬?jiān)擁?xiàng)目的資質(zhì)和能力，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方承攬彩鋼棚建設(shè)項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目名稱：甲方彩鋼棚建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

3.項(xiàng)目面積：__________

4.項(xiàng)目內(nèi)容：包括但不限于彩鋼棚的搭建、安裝及配套設(shè)施的安裝等。

二、承攬范圍及工期

1.乙方負(fù)責(zé)甲方彩鋼棚項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)、材料采購、施工、安裝及售后服務(wù)等工作。

2.項(xiàng)目工期：自合同簽訂之日起__________天內(nèi)完成。

三、工程款及付款方式

1.工程款總額：__________元。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為預(yù)付款；

（2）工程完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%；

（3）售后服務(wù)期滿后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1.乙方保證按照國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，確保工程質(zhì)量和安全。

2.工程完工后，甲方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。

3.如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至甲方滿意為止。

五、違約責(zé)任

1.乙方未按合同約定時(shí)間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付__________元違約金。

2.甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

3.因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于修復(fù)、賠償?shù)取?/p>

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙

2.材料清單

3.工程進(jìn)度計(jì)劃

4.乙方資質(zhì)證書

5.乙方售后服務(wù)承諾

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需要，決定在指定地點(diǎn)建設(shè)彩鋼棚，乙方（以下簡稱“乙方”）具備承攬?jiān)擁?xiàng)目的資質(zhì)和能力，同時(shí)丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監(jiān)理單位，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收，為確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，甲乙雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目名稱：甲方彩鋼棚建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

3.項(xiàng)目面積：__________

4.項(xiàng)目內(nèi)容：包括但不限于彩鋼棚的搭建、安裝及配套設(shè)施的安裝等。

二、承攬范圍及工期

1.乙方負(fù)責(zé)甲方彩鋼棚項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)、材料采購、施工、安裝及售后服務(wù)等工作。

2.丙方負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。

3.項(xiàng)目工期：自合同簽訂之日起__________天內(nèi)完成。

三、工程款及付款方式

1.工程款總額：__________元。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為預(yù)付款；

（2）工程完工并經(jīng)丙方驗(yàn)收合格后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%；

（3）售后服務(wù)期滿后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

四、丙方職責(zé)及權(quán)利

1.丙方有權(quán)對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)巡查、材料檢驗(yàn)、工藝驗(yàn)收等。

2.丙方有權(quán)要求乙方對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，直至滿足質(zhì)量要求。

3.丙方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行最終驗(yàn)收，未經(jīng)丙方驗(yàn)收合格，工程不得投入使用。

五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1.乙方保證按照國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，確保工程質(zhì)量和安全。

2.丙方負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行最終驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。

3.如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至甲方滿意為止。

六、甲方的權(quán)利

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程。

2.甲方有權(quán)要求丙方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程符合國家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。

3.甲方有權(quán)要求乙方在工程完工后進(jìn)行售后服務(wù)，確保工程正常使用。

七、乙方的責(zé)任

1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程。

2.乙方應(yīng)積極配合丙方的監(jiān)督檢查工作，對(duì)丙方提出的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

3.乙方應(yīng)確保工程在售后服務(wù)期滿后仍能正常使用。

八、乙方的違約及限制條款

1.如乙方未按合同約定時(shí)間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付__________元違約金。

2.如乙方在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于修復(fù)、賠償?shù)取?/p>

3.如乙方違反合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

十一、總結(jié)

第三方丙方的介入，旨在加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督和保障，確保甲方權(quán)益不受侵害。甲方通過引入第三方監(jiān)理，旨在提高工程質(zhì)量，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目按期完工。同時(shí)，甲方在合同中明確了自身的權(quán)利和利益，以保障自身權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。乙方作為承攬方，需嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，確保工程質(zhì)量，避免違約責(zé)任。通過本合同的簽訂，甲乙丙三方共同維護(hù)項(xiàng)目順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

附件：

1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙

2.材料清單

3.工程進(jìn)度計(jì)劃

4.乙方資質(zhì)證書

5.丙方監(jiān)理資質(zhì)證書

6.乙方售后服務(wù)承諾

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）具備專業(yè)的彩鋼棚設(shè)計(jì)和施工能力，甲方（以下簡稱“甲方”）計(jì)劃在其工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)彩鋼棚以滿足倉儲(chǔ)需求，為保障工程質(zhì)量和施工進(jìn)度，丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監(jiān)理單位將參與項(xiàng)目的全程監(jiān)理工作。甲乙雙方及丙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目名稱：甲方工業(yè)園區(qū)彩鋼棚建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目地點(diǎn)：__________

3.項(xiàng)目面積：__________

4.項(xiàng)目內(nèi)容：包括彩鋼棚的設(shè)計(jì)、材料采購、施工、安裝及售后服務(wù)等。

二、承攬范圍及工期

1.乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)、材料采購、施工、安裝及售后服務(wù)等工作。

2.丙方負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。

3.項(xiàng)目工期：自合同簽訂之日起__________天內(nèi)完成。

三、工程款及付款方式

1.工程款總額：__________元。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為預(yù)付款；

（2）工程完工并經(jīng)丙方驗(yàn)收合格后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%；

（3）售后服務(wù)期滿后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

四、丙方職責(zé)及權(quán)利

1.丙方有權(quán)對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)巡查、材料檢驗(yàn)、工藝驗(yàn)收等。

2.丙方有權(quán)要求乙方對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，直至滿足質(zhì)量要求。

3.丙方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行最終驗(yàn)收，未經(jīng)丙方驗(yàn)收合格，工程不得投入使用。

五、乙方的權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)提供施工場(chǎng)地和必要條件。

2.乙方有權(quán)要求甲方在工程完工后進(jìn)行驗(yàn)收，并按照合同約定支付工程款。

3.乙方有權(quán)在工程過程中對(duì)施工方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

六、甲方的責(zé)任

1.甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)提供施工場(chǎng)地和必要條件。

2.甲方應(yīng)積極配合丙方的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。

3.甲方應(yīng)在工程完工后按照合同約定的時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)收，并支付乙方工程款。

七、甲方的違約及限制條款

1.如甲方未按合同約定提供施工場(chǎng)地或必要條件，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

2.如甲方未按合同約定的時(shí)間支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

3.如甲方在工程過程中提出不合理的要求，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或成本增加，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、總結(jié)

乙方作為承攬方