工期延誤賠償合同范例

工期延誤賠償合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

鑒于甲方需要乙方按照約定的工期完成某項工程，為確保工程順利進行，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工期延誤賠償事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_________________

2.工程地點：_________________

3.工程內(nèi)容：_________________

4.工程預(yù)算：_________________

5.工期：_________________

二、工期延誤賠償

1.乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)工期延誤賠償責(zé)任。

2.工期延誤賠償標準如下：

（1）工期延誤在5天（含）以內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的0.5%作為賠償；

（2）工期延誤在6天至10天（含）以內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的1%作為賠償；

（3）工期延誤在11天至20天（含）以內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的1.5%作為賠償；

（4）工期延誤超過20天，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的2%作為賠償。

3.乙方支付賠償款后，不影響甲方對工期延誤的追究。

三、違約責(zé)任

1.乙方未按照約定的工期完成工程，除承擔(dān)工期延誤賠償外，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)因工期延誤導(dǎo)致的損失，包括但不限于工程損失、經(jīng)濟損失等。

四、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

五、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）工程合同；

（2）工程圖紙；

（3）工程預(yù)算；

（4）工程進度表；

（5）其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：_________________

乙方（蓋章）：_________________

簽訂日期：_________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：_________________

鑒于甲方需要乙方按照約定的工期完成某項工程，為確保工程順利進行，并引入丙方作為項目管理及監(jiān)督機構(gòu)，以保障甲方權(quán)益，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工期延誤賠償及丙方職責(zé)達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_________________

2.工程地點：_________________

3.工程內(nèi)容：_________________

4.工程預(yù)算：_________________

5.工期：_________________

二、丙方職責(zé)

1.丙方負責(zé)對工程進度進行監(jiān)督，確保乙方按照約定的工期完成工程。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供工程進度報告，并對報告的真實性負責(zé)。

3.丙方有權(quán)對乙方的工作進行現(xiàn)場檢查，并提出改進意見。

三、工期延誤賠償

1.乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)工期延誤賠償責(zé)任。

2.丙方應(yīng)對工期延誤負有監(jiān)督責(zé)任，如因丙方監(jiān)管不力導(dǎo)致工期延誤，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.工期延誤賠償標準如下：

（1）工期延誤在5天（含）以內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的0.5%作為賠償；

（2）工期延誤在6天至10天（含）以內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的1%作為賠償；

（3）工期延誤在11天至20天（含）以內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的1.5%作為賠償；

（4）工期延誤超過20天，乙方應(yīng)向甲方支付延誤工程總造價的2%作為賠償。

四、甲方權(quán)益保障

1.甲方有權(quán)要求乙方在工程進度每完成一定比例時，提交階段性驗收報告。

2.甲方有權(quán)要求乙方在工程完工后，進行竣工驗收，并對驗收結(jié)果負責(zé)。

3.甲方有權(quán)要求乙方在工程過程中，提供工程保險，以保障工程質(zhì)量和安全。

五、乙方違約及限制條款

1.乙方如未按時完成工程，除承擔(dān)工期延誤賠償外，還應(yīng)承擔(dān)因延誤導(dǎo)致的甲方額外損失。

2.乙方在工程過程中，未經(jīng)甲方同意，不得擅自變更工程內(nèi)容、設(shè)計或施工方案。

3.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)范，如因質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

4.乙方在工程過程中，不得以任何形式損害甲方利益，否則甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）工程合同；

（2）工程圖紙；

（3）工程預(yù)算；

（4）工程進度表；

（5）其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：_________________

乙方（蓋章）：_________________

丙方（蓋章）：_________________

簽訂日期：_________________

本合同引入丙方作為項目管理及監(jiān)督機構(gòu)，旨在保障甲方權(quán)益，確保工程按期完成。甲方作為主導(dǎo)方，通過增加權(quán)利條款和利益條款，強化了對工程進度、質(zhì)量及安全的控制。同時，乙方和丙方在合同中承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，確保工程順利進行。通過三方合作，實現(xiàn)了工程管理的規(guī)范化、專業(yè)化和高效化，為甲方提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：_________________

鑒于乙方作為承包方承擔(dān)某項工程的建設(shè)任務(wù)，為確保工程質(zhì)量和進度，同時引入丙方作為監(jiān)理機構(gòu)，以維護乙方權(quán)益，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程監(jiān)理及違約責(zé)任達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_________________

2.工程地點：_________________

3.工程內(nèi)容：_________________

4.工程預(yù)算：_________________

5.工期：_________________

二、丙方職責(zé)

1.丙方作為監(jiān)理機構(gòu)，負責(zé)對工程進行全面監(jiān)理，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標準和規(guī)范。

2.丙方應(yīng)定期向乙方提供監(jiān)理報告，包括工程進度、質(zhì)量狀況及存在的問題。

3.丙方有權(quán)對乙方施工過程中的設(shè)計變更、材料采購等進行審查，確保其符合合同要求。

三、工程進度與質(zhì)量

1.乙方應(yīng)按照合同約定的工期和標準完成工程，丙方有權(quán)對工程進度進行監(jiān)督。

2.乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量，如因乙方原因?qū)е沦|(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

3.丙方應(yīng)定期對工程質(zhì)量進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通知乙方整改。

四、乙方權(quán)益保障

1.乙方有權(quán)要求甲方按時支付工程款項，丙方應(yīng)協(xié)助乙方監(jiān)督甲方履行付款義務(wù)。

2.乙方有權(quán)要求甲方在工程過程中提供必要的協(xié)助和支持，丙方應(yīng)協(xié)助乙方維護這一權(quán)益。

3.乙方有權(quán)對丙方的監(jiān)理工作進行監(jiān)督，如丙方存在不當行為，乙方有權(quán)提出異議。

五、甲方違約及限制條款

1.甲方如未按時支付工程款項，應(yīng)向乙方支付延遲付款的利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.甲方不得擅自變更工程內(nèi)容或設(shè)計，如需變更，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費用。

3.甲方不得以任何形式干涉乙方的正常施工活動，否則乙方有權(quán)要求賠償或暫停施工。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）工程合同；

（2）工程圖紙；

（3）工程預(yù)算；

（4）工程進度表；

（5）其他相關(guān)文件。

乙方（蓋章）：_________________

甲方（蓋章）：_________________

丙方（蓋章）：_________________

簽訂日期：_________________

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過增加自身的權(quán)利條款和利益條款，確保在工程建設(shè)和監(jiān)理過程中，乙方的合法權(quán)益得到充分保障。乙方作為承包方，對工程的質(zhì)量、進度和成本控制負有直接責(zé)任，因此，乙方的主導(dǎo)地位有助于其在合同執(zhí)行過程中，更好地維護自