工程工期延期補(bǔ)充協(xié)議_第1頁
工程工期延期補(bǔ)充協(xié)議_第2頁
工程工期延期補(bǔ)充協(xié)議_第3頁
工程工期延期補(bǔ)充協(xié)議_第4頁
工程工期延期補(bǔ)充協(xié)議_第5頁
已閱讀5頁,還剩8頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

工程工期延期補(bǔ)充協(xié)議本合同目錄一覽1.工程概況1.1項目名稱1.2項目地點(diǎn)1.3項目規(guī)模1.4工程預(yù)算2.工期延期情況2.1延期原因2.2延期時間2.3工期順延天數(shù)3.工期延期對合同價格的影響3.1價格調(diào)整依據(jù)3.2價格調(diào)整幅度3.3價格調(diào)整方式4.工期延期對合同范圍的影響4.1合同范圍的調(diào)整4.2合同范圍的變更程序5.工期延期對合同付款進(jìn)度的影響5.1付款進(jìn)度調(diào)整5.2付款條件變更6.工期延期對合同履行責(zé)任的影響6.1延期后的合同履行責(zé)任6.2延期后的違約責(zé)任7.工期延期對合同驗收的影響7.1驗收時間調(diào)整7.2驗收標(biāo)準(zhǔn)變更8.工期延期對合同爭議解決的影響8.1爭議解決方式8.2爭議解決時間限制9.工期延期對合同變更的影響9.1變更程序9.2變更內(nèi)容10.工期延期對合同解除的影響10.1解除條件10.2解除后的責(zé)任處理11.工期延期對合同違約金的影響11.1違約金計算方式11.2違約金支付時間12.工期延期對合同保密條款的影響12.1保密義務(wù)的繼續(xù)履行12.2保密期限的調(diào)整13.工期延期對合同法律適用和爭議解決的影響13.1法律適用13.2爭議解決地點(diǎn)14.工期延期對合同其他條款的影響14.1其他條款的調(diào)整14.2其他條款的變更程序第一部分:合同如下:第一條工程概況1.1項目名稱:1.2項目地點(diǎn):1.3項目規(guī)模:1.4工程預(yù)算:人民幣元整(大寫:)第二條工期延期情況2.1延期原因:根據(jù)項目實際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,工程延期原因為。2.2延期時間:工程延期自年月日起至年月日止。2.3工期順延天數(shù):共計天。第三條工期延期對合同價格的影響3.1價格調(diào)整依據(jù):根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建設(shè)工程施工合同》的相關(guān)規(guī)定,以及甲乙雙方在合同履行過程中的實際情況,對合同價格進(jìn)行調(diào)整。3.2價格調(diào)整幅度:工程延期導(dǎo)致的費(fèi)用增加,按照實際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。3.3價格調(diào)整方式:工期延期導(dǎo)致的合同價格調(diào)整,將在工程竣工驗收合格后,按照實際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。第四條工期延期對合同范圍的影響4.1合同范圍的調(diào)整:根據(jù)工程延期情況,甲乙雙方協(xié)商一致對合同范圍進(jìn)行調(diào)整,具體調(diào)整內(nèi)容詳見附件。4.2合同范圍的變更程序:合同范圍的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。第五條工期延期對合同付款進(jìn)度的影響5.1付款進(jìn)度調(diào)整:根據(jù)工程延期情況,甲乙雙方協(xié)商一致對付款進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整,具體調(diào)整內(nèi)容詳見附件。5.2付款條件變更:付款條件的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。第六條工期延期對合同履行責(zé)任的影響6.1延期后的合同履行責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)按照延期后的合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。6.2延期后的違約責(zé)任:延期后的違約責(zé)任按照《中華人民共和國合同法》和《建設(shè)工程施工合同》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七條工期延期對合同驗收的影響7.1驗收時間調(diào)整:工程延期后的驗收時間按照甲乙雙方協(xié)商一致的時間進(jìn)行調(diào)整。7.2驗收標(biāo)準(zhǔn)變更:工程延期后的驗收標(biāo)準(zhǔn)按照甲乙雙方協(xié)商一致的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。第八條工期延期對合同爭議解決的影響8.1爭議解決方式:甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決時間限制:甲乙雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)解決,否則視為甲乙雙方均同意按照人民法院的判決解決爭議。第九條工期延期對合同變更的影響9.1變更程序:合同變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。9.2變更內(nèi)容:合同變更內(nèi)容應(yīng)明確、具體,包括但不限于工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、價款等方面的變更。第十條工期延期對合同解除的影響10.1解除條件:除法律、法規(guī)規(guī)定和合同約定的解除條件外,甲乙雙方同意在工程延期期間不得單方面解除合同。10.2解除后的責(zé)任處理:合同解除后,甲乙雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理合同解除后的相關(guān)事宜,包括但不限于工程結(jié)算、違約責(zé)任等。第十一條工期延期對合同違約金的影響11.1違約金計算方式:違約金按照合同約定的違約金計算方式進(jìn)行計算。11.2違約金支付時間:違約金支付時間按照甲乙雙方協(xié)商一致的時間進(jìn)行支付。第十二條工期延期對合同保密條款的影響12.1保密義務(wù)的繼續(xù)履行:甲乙雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息,即使在合同終止后,仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。12.2保密期限的調(diào)整:甲乙雙方協(xié)商一致調(diào)整保密期限,但最長不得超過5年。第十三條工期延期對合同法律適用和爭議解決的影響13.1法律適用:本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決地點(diǎn):爭議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地。第十四條工期延期對合同其他條款的影響14.1其他條款的調(diào)整:甲乙雙方協(xié)商一致的其他條款調(diào)整,應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。14.2其他條款的變更程序:其他條款的變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱第三方,是指除甲乙雙方之外的,與本合同履行有關(guān)的其他主體,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、政府部門、金融機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入是指第三方在甲乙雙方合同履行過程中,根據(jù)合同約定或法律規(guī)定,參與合同的履行、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等活動。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:(1)合同履行過程中,甲乙雙方協(xié)商一致邀請第三方參與;(2)法律規(guī)定第三方應(yīng)當(dāng)介入合同履行過程;(3)合同履行過程中出現(xiàn)糾紛,甲乙雙方協(xié)商一致請求第三方調(diào)解;(4)其他甲乙雙方約定或法律規(guī)定第三方介入的情形。第三條第三方介入的責(zé)任3.1第三方介入時,應(yīng)按照甲乙雙方的約定和合同約定履行相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。3.2第三方介入時,應(yīng)保持中立,公正、客觀地處理合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.3第三方介入時,不得干預(yù)甲乙雙方的正常合同履行,不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。第四條第三方介入的權(quán)利和義務(wù)4.1第三方介入的權(quán)利:(1)了解合同履行情況,要求甲乙雙方提供相關(guān)信息;(2)對甲乙雙方的履行行為進(jìn)行監(jiān)督和評價;(3)在甲乙雙方同意的情況下,提出合同履行過程中的改進(jìn)建議;(4)其他甲乙雙方約定的權(quán)利。4.2第三方介入的義務(wù):(1)按照甲乙雙方的約定和合同約定履行相應(yīng)的職責(zé);(2)保密合同履行過程中的商業(yè)秘密和機(jī)密信息;(3)不得利用介入合同履行過程中的地位和信息謀取不正當(dāng)利益;(4)其他甲乙雙方約定的義務(wù)。第五條第三方介入的費(fèi)用5.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商一致承擔(dān)。5.2第三方介入的費(fèi)用包括但不限于第三方的人員工資、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)等。5.3第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在甲乙雙方協(xié)商一致的時間內(nèi)支付。第六條第三方介入的爭議解決6.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2第三方介入的爭議解決時間限制:甲乙雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)解決,否則視為甲乙雙方均同意按照人民法院的判決解決爭議。第七條第三方介入對合同其他條款的影響7.1第三方介入不影響甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。7.2第三方介入不影響合同的履行期限,合同履行期限根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商和實際情況進(jìn)行調(diào)整。7.3第三方介入不影響合同的價款,合同價款根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商和實際情況進(jìn)行調(diào)整。第八條第三方介入后的合同變更8.1第三方介入后,甲乙雙方協(xié)商一致對合同進(jìn)行變更的,應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。8.2第三方介入后,合同變更的內(nèi)容應(yīng)明確、具體,包括但不限于工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、價款等方面的變更。8.3第三方介入后,合同變更的時間應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商和實際情況進(jìn)行確定。第九條第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后,除法律、法規(guī)規(guī)定和合同約定的解除條件外,甲乙雙方同意在第三方介入期間不得單方面解除合同。9.2第三方介入后,合同解除的條件和程序應(yīng)按照甲乙雙方的協(xié)商和實際情況進(jìn)行確定。第十條第三方介入后的違約責(zé)任10.1第三方介入后,甲乙雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定履行各自的權(quán)利和義務(wù),不得違約。10.2第三方介入后,違約責(zé)任按照《中華人民共和國合同法》和《建設(shè)工程施工合同》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條第三方介入后的合同違約金11.1第三方介入后,違約金的計算方式按照合同約定的違約金計算方式進(jìn)行計算。11.2第三方介入后,違約金的支付時間按照甲乙雙方協(xié)商一致的時間進(jìn)行支付。第十二條第三方介入后的保密義務(wù)12.1第三方介入后,甲乙雙方及第三方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù),保護(hù)對方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。12.2第三方介入后,保密期限根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商和實際情況進(jìn)行調(diào)整第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:工程圖紙附件二:工程預(yù)算明細(xì)表附件三:合同履行時間表附件四:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附件五:工程安全規(guī)范附件六:合同付款進(jìn)度計劃附件七:違約金計算公式附件八:保密協(xié)議附件九:中介服務(wù)協(xié)議附件十:監(jiān)理合同附件十一:政府部門審批文件附件十二:金融機(jī)構(gòu)提供的融資協(xié)議附件十三:合同變更協(xié)議模板附件十四:合同解除協(xié)議模板附件一:工程圖紙工程圖紙是本合同的重要組成部分,包含了工程的設(shè)計方案、施工圖紙、細(xì)部圖等。甲乙雙方應(yīng)按照工程圖紙的要求進(jìn)行施工和驗收。附件二:工程預(yù)算明細(xì)表工程預(yù)算明細(xì)表詳細(xì)列出了工程各項費(fèi)用的構(gòu)成,包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等。甲乙雙方應(yīng)按照預(yù)算明細(xì)表進(jìn)行合同價款的計算和支付。附件三:合同履行時間表合同履行時間表明確了工程的開工日期、竣工日期以及各個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的完成時間。甲乙雙方應(yīng)按照時間表的要求進(jìn)行合同履行。附件四:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是衡量工程質(zhì)量的重要依據(jù),甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和驗收。附件五:工程安全規(guī)范工程安全規(guī)范是保障施工過程中人員安全和工程安全的重要文件,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守工程安全規(guī)范。附件六:合同付款進(jìn)度計劃合同付款進(jìn)度計劃明確了合同價款的支付時間和方式,甲乙雙方應(yīng)按照計劃進(jìn)行付款。附件七:違約金計算公式違約金計算公式用于計算甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的違約行為的違約金,甲乙雙方應(yīng)按照公式進(jìn)行違約金的計算。附件八:保密協(xié)議保密協(xié)議明確了甲乙雙方在合同履行過程中知悉的商業(yè)秘密和機(jī)密信息的保密義務(wù),甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議。附件九:中介服務(wù)協(xié)議中介服務(wù)協(xié)議明確了中介方在合同履行過程中的服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),甲乙雙方應(yīng)按照中介服務(wù)協(xié)議進(jìn)行合作。附件十:監(jiān)理合同監(jiān)理合同明確了監(jiān)理方的職責(zé)和權(quán)利,甲乙雙方應(yīng)支持和配合監(jiān)理方的工作。附件十一:政府部門審批文件政府部門審批文件是工程合法開展的重要依據(jù),甲乙雙方應(yīng)按照審批文件的要求進(jìn)行施工。附件十二:金融機(jī)構(gòu)提供的融資協(xié)議金融機(jī)構(gòu)提供的融資協(xié)議明確了甲乙雙方在工程融資方面的權(quán)利和義務(wù),甲乙雙方應(yīng)按照融資協(xié)議進(jìn)行融資。附件十三:合同變更協(xié)議模板合同變更協(xié)議模板用于甲乙雙方在合同履行過程中對合同內(nèi)容進(jìn)行變更時簽訂的協(xié)議,甲乙雙方應(yīng)按照模板進(jìn)行變更協(xié)議的簽訂。附件十四:合同解除協(xié)議模板合同解除協(xié)議模板用于甲乙雙方在合同履行過程中協(xié)商解除合同時簽訂的協(xié)議,甲乙雙方應(yīng)按照模板進(jìn)行解除協(xié)議的簽訂。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定:示例一:甲方未按合同約定時間支付工程進(jìn)度款,構(gòu)成違約。甲方應(yīng)按照違約金計算公式支付違約金,并承擔(dān)相應(yīng)的合同履行責(zé)任。示例二:甲方未按照工程圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工,導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合要求,構(gòu)成違約。甲方應(yīng)承擔(dān)返工、維修等費(fèi)用,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論