建筑室內外裝修施工合同模板

建筑室內外裝修施工合同模板合同編號：__________鑒于業(yè)主委托施工方進行建筑室內外裝修施工，為確保雙方合法權益，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，雙方經協(xié)商一致，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：包括但不限于室內外裝修設計、施工、材料供應、驗收等。第二條合同價格2.1本合同總造價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。2.2乙方報價應包含全部施工內容，包括人工、材料、設備、管理、稅費等一切費用。2.3合同價格如需調整，應由雙方協(xié)商確定。第三條合同履行3.1乙方應按照雙方約定的施工圖紙、施工方案和質量標準進行施工。3.2乙方應保證施工過程中不得隨意更改設計，如需更改，應提前征得甲方同意，并承擔相應責任。3.3乙方應按照合同約定的工期完成施工。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.4乙方應保證施工安全，嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規(guī)和規(guī)范操作，確保施工過程中人員安全。3.5乙方應承擔施工過程中產生的環(huán)保責任，確保施工環(huán)保達標。第四條材料供應4.1乙方應按照甲方要求供應合格、符合設計要求的材料。4.2乙方應對所供材料的質量、數量、規(guī)格等承擔責任。4.3甲方有權對乙方所供材料進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不合格或不符合設計要求的情況，乙方應立即更換或修復。第五條質量保修5.1乙方應按照雙方約定的質量保修期限和保修范圍對工程進行保修。5.2保修期內，如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后的規(guī)定時間內予以修復，并承擔相應費用。5.3保修期自工程驗收合格之日起計算。第六條付款與結算（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到約定的節(jié)點后，甲方支付乙方相應進度款的60%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余的10%。6.2乙方應提供正規(guī)發(fā)票，甲方依法予以報銷。6.3如有爭議，雙方可協(xié)商解決，也可按照合同約定向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。7.2乙方如未能按照約定工期完成施工，應按照違約天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×0.1%。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.2訴訟費用由敗訴方承擔。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________代表（簽名）：_______________簽訂日期：_______________簽訂日期：_______________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.材料供應清單4.工程進度計劃5.質量保修條款6.付款憑證7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成施工，視為違約。2.乙方未按照雙方約定的質量標準完成施工，視為違約。3.乙方未按照約定供應合格材料，視為違約。4.乙方未按照國家有關安全生產的法律、法規(guī)和規(guī)范操作，導致人員傷亡或財產損失，視為違約。5.乙方未按照約定承擔環(huán)保責任，導致環(huán)保不達標，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托乙方進行建筑室內外裝修施工的當事人。2.乙方：指承擔建筑室內外裝修施工的當事人。3.合同總價：指雙方約定的完成工程所需支付的總金額。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.保修期：指工程驗收合格后，乙方對工程進行保修的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：如乙方原因導致工期延誤，乙方應按照違約金計算公式向甲方支付違約金。2.材料不合格：如乙方供應的材料不合格或不符合設計要求，乙方應立即更換或修復，并承擔相應費用。3.質量問題：如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后的規(guī)定時間內予以修復，并承擔相應費用。4.環(huán)保問題：如施工過程中出現(xiàn)環(huán)保問題，乙方應承擔相應責任，確保施工環(huán)保達標。五、所有應用場景：1.適用于建筑室內外裝修施工的委托與承攬。2.適用