承攬合同范例做家具

承攬合同范例做家具第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬制作家具一事，達成如下協(xié)議：

一、承攬內容

1.乙方根據(jù)甲方提供的家具設計圖紙、尺寸要求、材質要求等，為甲方承攬制作家具。

2.承攬家具種類：__________；數(shù)量：__________；材質：__________。

二、工期

1.乙方應在接到甲方下單通知之日起__________個工作日內完成家具制作。

2.乙方需保證家具質量，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

三、質量要求

1.乙方制作的家具應符合國家相關質量標準和甲方要求。

2.家具表面應光滑、無劃痕、無氣泡、無裂縫；結構牢固，使用安全。

3.乙方應保證家具在使用過程中無變形、開裂等現(xiàn)象。

四、費用及支付

1.承攬家具總費用為人民幣__________元。

2.甲方應于家具制作完成并驗收合格后__________個工作日內支付乙方全部費用。

3.甲方支付乙方費用時，應將款項直接匯入乙方指定賬戶：__________。

五、交付與驗收

1.乙方應將制作完成的家具交付甲方指定地點。

2.甲方應在收到家具后__________個工作日內進行驗收。

3.驗收合格后，甲方應在__________個工作日內簽署驗收報告。

4.如驗收不合格，乙方應在__________個工作日內進行整改，直至甲方驗收合格。

六、保密條款

1.甲方和乙方對本合同內容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起__________年。

七、爭議解決

1.甲方和乙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效

1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.家具設計圖紙

2.材質清單

3.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

4.乙方法定代表人身份證復印件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及第三方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬制作家具，并由丙方提供原材料及協(xié)助監(jiān)督事宜，達成如下協(xié)議：

一、承攬內容

1.乙方根據(jù)甲方提供的家具設計圖紙、尺寸要求、材質要求等，為甲方承攬制作家具。

2.承攬家具種類：__________；數(shù)量：__________；材質：__________。

3.丙方負責提供家具制作所需原材料，并對家具制作過程進行監(jiān)督。

二、丙方責任

1.丙方保證所提供的原材料符合國家相關質量標準和甲方要求。

2.丙方對原材料的采購、儲存和運輸承擔全部責任。

3.丙方應確保原材料供應的及時性，不得因原材料問題影響工期。

三、工期

1.乙方應在接到甲方下單通知之日起__________個工作日內完成家具制作。

2.丙方應確保原材料在規(guī)定時間內送達乙方，不得延誤工期。

3.如因丙方原因導致工期延誤，丙方應向甲方支付__________元違約金。

四、質量要求

1.乙方制作的家具應符合國家相關質量標準和甲方要求。

2.丙方提供的原材料質量必須達到乙方制作家具的要求。

3.家具表面應光滑、無劃痕、無氣泡、無裂縫；結構牢固，使用安全。

4.乙方應保證家具在使用過程中無變形、開裂等現(xiàn)象。

五、費用及支付

1.承攬家具總費用為人民幣__________元，其中乙方制作費用__________元，丙方原材料費用__________元。

2.甲方支付乙方制作費用后，丙方應在__________個工作日內支付原材料費用。

3.甲方支付乙方費用時，應將款項直接匯入乙方指定賬戶：__________。

六、交付與驗收

1.乙方應將制作完成的家具交付甲方指定地點。

2.甲方應在收到家具后__________個工作日內進行驗收。

3.驗收合格后，甲方應在__________個工作日內簽署驗收報告。

4.如驗收不合格，乙方應在__________個工作日內進行整改，直至甲方驗收合格。

七、甲方的權利與利益

1.甲方有權要求乙方按照約定時間完成家具制作，并保證家具質量。

2.甲方有權要求丙方確保原材料供應及時，且質量合格。

3.甲方有權在合同履行過程中對乙方的生產過程進行監(jiān)督檢查。

4.甲方有權要求丙方對原材料的質量問題承擔相應責任。

八、乙方的違約責任

1.乙方未按約定時間完成家具制作的，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

2.乙方制作的家具質量不符合約定的，應承擔返工、修理或賠償損失的責任。

九、丙方的違約責任

1.丙方未按約定時間提供原材料或提供的原材料質量不符合約定的，應承擔相應的違約責任。

2.丙方未按約定監(jiān)督家具制作過程，導致家具質量問題，應承擔相應的責任。

十、合同解除

1.在合同履行過程中，如甲方認為乙方或丙方違約，有權解除本合同。

2.解除合同后，乙方應退還已收取的款項，丙方應退還已收取的原材料費用。

十一、爭議解決

1.甲方和乙方及丙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十二、合同生效

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

十三、總結

第三方丙方的介入，旨在為甲方提供更加完善的服務，確保家具制作過程中的原材料供應和質量監(jiān)督。甲方作為合同主導方，通過增加權利條款和利益條款，保障了自身的權益。同時，乙方和丙方的違約責任和限制條款，確保了合同履行的順利進行。

甲方權益為主導的目的和意義在于：

1.保障甲方在合同履行過程中的權益，確保家具制作質量符合要求。

2.通過明確乙方和丙方的責任，提高合同履行的效率。

3.為甲方提供更加全面的服務，降低風險。

第三方介入的意義和目的在于：

1.丙方提供原材料和監(jiān)督，確保家具制作過程中的質量。

2.分散風險，降低甲方在原材料供應和質量監(jiān)督方面的壓力。

3.提高家具制作的效率，縮短工期。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）與甲方（以下簡稱“甲方”）及第三方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行軟件開發(fā)，并由丙方提供技術支持和測試服務，達成如下協(xié)議：

一、軟件開發(fā)內容

1.乙方根據(jù)甲方需求，開發(fā)一款名為“XX管理系統(tǒng)”的軟件。

2.軟件功能包括：__________；界面設計：__________；技術架構：__________。

二、丙方責任

1.丙方負責對乙方開發(fā)的軟件進行技術支持和咨詢服務。

2.丙方負責對軟件進行功能測試，確保軟件符合甲方需求。

3.丙方在軟件測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時通知乙方進行修復。

三、開發(fā)進度

1.乙方應在接到甲方下單通知之日起__________個月內完成軟件開發(fā)。

2.丙方應在乙方完成開發(fā)后__________個工作日內完成測試。

3.如因丙方原因導致測試延誤，丙方應向乙方支付__________元違約金。

四、軟件質量要求

1.乙方開發(fā)的軟件應符合國家相關質量標準和甲方需求。

2.軟件應具備良好的穩(wěn)定性、安全性和可擴展性。

3.丙方測試通過的軟件，乙方應確保在正式使用過程中無重大故障。

五、費用及支付

1.軟件開發(fā)總費用為人民幣__________元。

2.甲方支付乙方費用后，丙方應在__________個工作日內支付技術支持和服務費用。

3.甲方支付乙方費用時，應將款項直接匯入乙方指定賬戶：__________。

六、交付與驗收

1.乙方應在完成軟件開發(fā)后，將軟件及相關文檔交付甲方。

2.甲方應在收到軟件后__________個工作日內進行驗收。

3.驗收合格后，甲方應在__________個工作日內簽署驗收報告。

4.如驗收不合格，乙方應在__________個工作日內進行整改，直至甲方驗收合格。

七、乙方的權利與利益

1.乙方有權要求甲方在約定時間內提供完整的需求文檔和技術支持。

2.乙方有權要求丙方在測試過程中提供必要的協(xié)助，包括但不限于測試環(huán)境搭建。

3.乙方有權要求甲方在軟件驗收合格后，按照約定支付剩余費用。

4.乙方有權在合同履行過程中對甲方和丙方的工作進行監(jiān)督檢查。

八、甲方的違約責任

1.甲方未按約定時間提供需求文檔或技術支持的，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

2.甲方未在約定時間內支付費用的，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

3.甲方在軟件使用過程中發(fā)現(xiàn)重大故障，且乙方無法在合理時間內修復的，甲方有權要求解除合同并要求賠償損失。

九、丙方的違約責任

1.丙方未按約定時間完成測試或測試結果不準確的，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

2.丙方在測試過程中未提供必要協(xié)助的，應承擔相應的責任。

十、合同解除

1.在合同履行過程中，如甲方或丙方違約，乙方有權解除本合同。

2.解除合同后，甲方應退還已收取的款項，丙方應退還已收取的技術支持和服務費用。

十一、爭議解決

1.乙方和甲方及丙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十二、合同生效

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

十三、總結

乙方作為合同主導方，通過增加權利條款和利益條款，保障了自身的權益和利益。乙方權益為主導的目的和意