雨棚承攬合同范例

雨棚承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（委托方）：

乙方（承攬方）：

鑒于甲方需要乙方為其提供雨棚的承攬服務，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事宜達成一致，并簽訂本合同。

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方按照甲方要求，負責設計、制造、安裝、調(diào)試并交付使用符合甲方要求的雨棚。

1.2雨棚的具體技術(shù)參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等詳見附件一：《雨棚技術(shù)參數(shù)及要求》。

二、承攬方式

2.1乙方應按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成雨棚的設計、制造、安裝、調(diào)試等工作。

2.2乙方在承攬過程中，應遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全，保護環(huán)境。

2.3乙方應確保雨棚的質(zhì)量，若因乙方原因?qū)е掠昱锎嬖谫|(zhì)量問題，乙方應承擔相應的責任。

三、付款方式

3.1甲方應按照合同約定，在乙方完成雨棚承攬工作后，向乙方支付承攬費用。

3.2付款方式：分期付款，具體付款時間及比例詳見附件二：《付款計劃》。

四、工期

4.1雨棚承攬工期為______個月，自合同生效之日起計算。

4.2乙方應嚴格按照約定的時間完成承攬工作，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應承擔相應的責任。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2若甲方未按約定支付承攬費用，應向乙方支付______%的違約金。

5.3若乙方未按約定完成承攬工作，應向甲方支付______%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

附件：

1.雨棚技術(shù)參數(shù)及要求

2.付款計劃

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：______年______月______日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

合同主體：

甲方（委托方）：

乙方（承攬方）：

丙方（第三方主體）：

鑒于甲方需要乙方為其提供雨棚的承攬服務，同時丙方作為第三方主體參與其中，為保障甲方的權(quán)益，確保項目的順利進行，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，就以下事宜達成一致，并簽訂本合同。

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方按照甲方要求，負責設計、制造、安裝、調(diào)試并交付使用符合甲方要求的雨棚。

1.2雨棚的具體技術(shù)參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等詳見附件一：《雨棚技術(shù)參數(shù)及要求》。

1.3丙方作為第三方主體，負責提供場地、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并監(jiān)督乙方的施工進度和質(zhì)量。

二、承攬方式

2.1乙方應按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成雨棚的設計、制造、安裝、調(diào)試等工作。

2.2乙方在承攬過程中，應遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全，保護環(huán)境。

2.3丙方應確保乙方按照合同約定履行其義務，并對乙方施工過程中的問題進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

三、付款方式

3.1甲方應按照合同約定，在乙方完成雨棚承攬工作后，向乙方支付承攬費用。

3.2付款方式：分期付款，具體付款時間及比例詳見附件二：《付款計劃》。

3.3丙方應保證甲方付款的及時性，并對乙方的付款進行監(jiān)督。

四、工期

4.1雨棚承攬工期為______個月，自合同生效之日起計算。

4.2乙方應嚴格按照約定的時間完成承攬工作，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應承擔相應的責任。

4.3丙方應監(jiān)督乙方按時完成工程進度，對乙方延誤工期的情況進行通報和記錄。

五、甲方的權(quán)益與責任

5.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行承攬義務，并有權(quán)要求丙方協(xié)助監(jiān)督。

5.2甲方有權(quán)要求乙方在承攬過程中提供必要的技術(shù)支持和配合。

5.3甲方有權(quán)要求丙方提供場地、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并確保乙方施工過程中的順利進行。

5.4甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中保護現(xiàn)場環(huán)境，避免對周邊環(huán)境造成污染。

六、乙方的違約及限制條款

6.1若乙方未按約定完成承攬工作，應向甲方支付______%的違約金。

6.2若乙方在承攬過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應承擔相應的修復責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

6.3乙方在承攬過程中，不得擅自改變施工方案，未經(jīng)甲方同意，不得將工程分包或轉(zhuǎn)包給其他單位或個人。

6.4乙方不得利用甲方提供的場地、設備等進行其他商業(yè)活動，否則甲方有權(quán)要求乙方立即停止并賠償損失。

七、丙方的責任與權(quán)利

7.1丙方應按照合同約定，提供場地、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并監(jiān)督乙方的施工進度和質(zhì)量。

7.2丙方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行承攬義務，并對乙方的施工過程進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

7.3丙方有權(quán)要求乙方在承攬過程中保護現(xiàn)場環(huán)境，避免對周邊環(huán)境造成污染。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份。

附件：

1.雨棚技術(shù)參數(shù)及要求

2.付款計劃

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方主體參與本合同，旨在提供專業(yè)的場地和協(xié)調(diào)服務，確保乙方按照合同約定履行承攬義務，同時監(jiān)督施工進度和質(zhì)量，保障甲方的權(quán)益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為委托方，主導本合同的目的在于確保雨棚工程的質(zhì)量、進度和成本，同時通過丙方的協(xié)助，提高工程管理的效率，降低風險，實現(xiàn)項目的順利實施。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

合同主體：

甲方（委托方）：

乙方（承攬方）：

丙方（第三方主體）：

鑒于乙方具備專業(yè)的雨棚承攬能力，甲方希望乙方為其提供雨棚的設計、制造、安裝服務，同時丙方作為第三方主體參與其中，以提供技術(shù)支持和資金保障，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，就以下事宜達成一致，并簽訂本合同。

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方按照甲方要求，負責設計、制造、安裝并交付使用符合甲方要求的雨棚。

1.2雨棚的具體技術(shù)參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等詳見附件一：《雨棚技術(shù)參數(shù)及要求》。

1.3丙方作為第三方主體，負責提供技術(shù)支持、資金保障，并對乙方的施工過程進行質(zhì)量監(jiān)督。

二、承攬方式

2.1乙方應按照合同約定，在約定的時間內(nèi)完成雨棚的設計、制造、安裝工作。

2.2乙方在承攬過程中，應遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全，保護環(huán)境。

2.3丙方應確保乙方按照合同約定履行承攬義務，并對乙方的施工進度和質(zhì)量進行監(jiān)督。

三、付款方式

3.1甲方應按照合同約定，在乙方完成雨棚承攬工作后，向乙方支付承攬費用。

3.2付款方式：分期付款，具體付款時間及比例詳見附件二：《付款計劃》。

3.3丙方應保證甲方付款的及時性，并對乙方的付款進行監(jiān)督。

四、乙方的權(quán)益與責任

4.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費用，并有權(quán)要求丙方提供必要的資金支持。

4.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的技術(shù)資料和現(xiàn)場條件，確保施工順利進行。

4.3乙方有權(quán)要求丙方在施工過程中提供必要的技術(shù)支持和設備租賃服務。

4.4乙方在承攬過程中，應確保雨棚的質(zhì)量和安全，如因乙方原因?qū)е掠昱锎嬖谫|(zhì)量問題，乙方應承擔相應的責任。

五、甲方的責任與權(quán)利

5.1甲方應按照合同約定，在乙方完成承攬工作后，向乙方支付承攬費用。

5.2甲方應提供乙方施工所需的技術(shù)資料和現(xiàn)場條件，包括但不限于設計圖紙、施工場地等。

5.3甲方應配合乙方進行施工，包括但不限于提供必要的施工通道、臨時用電等。

5.4甲方在乙方施工過程中，不得無故阻礙施工進度，如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應承擔相應的責任。

六、丙方的責任與權(quán)利

6.1丙方應提供技術(shù)支持，確保乙方在承攬過程中能夠按照技術(shù)要求完成工作。

6.2丙方應提供資金保障，確保乙方的合法權(quán)益不受侵害。

6.3丙方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行承攬義務，并對乙方的施工進度和質(zhì)量進行監(jiān)督。

6.4丙方有權(quán)要求甲方配合乙方進行施工，包括但不限于提供必要的施工通道、臨時用電等。

七、違約責任

7.1若甲方未按約定支付承攬費用，應向乙方支付______%的違約金。

7.2若乙方未按約定完成承攬工作，應向甲方支付______%的違約金。

7.3若丙方未按約定提供技術(shù)支持和資金保障，應承擔相應的責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份。

附件：

1.雨棚技術(shù)參數(shù)及要求

2.付款計劃