居民小區(qū)伸縮縫施工合同

居民小區(qū)伸縮縫施工合同合同編號：__________合同各方：鑒于甲方擁有位于__________的居民小區(qū)的物業(yè)權益，且該小區(qū)部分建筑存在伸縮縫問題，影響建筑安全與美觀；鑒于乙方具備相關施工資質，有能力完成甲方所需的伸縮縫施工工程；甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，就甲方小區(qū)伸縮縫施工工程達成如下協(xié)議：一、工程內容1.1乙方負責對甲方位于__________的居民小區(qū)進行伸縮縫施工，具體施工范圍包括但不限于：__________。1.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家標準及相關規(guī)定。二、工程期限2.1本工程計劃開工日期為__________，計劃竣工日期為__________。2.2乙方應確保工程按期完成，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。三、工程質量及驗收3.1乙方應保證工程質量，確保施工過程中不出現(xiàn)質量問題。如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用。3.2工程完工后，甲方應組織驗收，乙方應配合甲方進行驗收。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。四、工程款項4.1雙方同意，本工程的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方支付工程款項的方式分為三次，分別為：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付合同總額的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總額的30%；（3）工程完工并通過驗收后，支付合同總額的40%。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款項。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2如乙方施工過程中出現(xiàn)質量問題，乙方應承擔修復費用及甲方因此遭受的損失。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的施工圖紙2.乙方資質證明文件3.工程驗收標準及規(guī)范4.工程款項支付證明文件5.違約金計算公式及相關規(guī)定6.法律文件（如法院判決書、調解書等）二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，或工程出現(xiàn)質量問題。2.乙方未按約定提供施工圖紙、技術要求等必要信息。3.甲方未按約定時間支付工程款項。4.甲方未提供必要的施工場地、設備、材料等。5.雙方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指居民小區(qū)的物業(yè)權益人。2.乙方：指具備相關施工資質的企業(yè)或個人。3.伸縮縫：指為防止建筑物因溫度變化、地震等因素而產生的裂縫，而在建筑物的某些部位設置的縫隙。4.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。5.工程驗收：指工程完工后，甲方對乙方施工質量的檢查、測試和評估。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程延期：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如確需延期，乙方應承擔相應的違約責任。2.工程質量問題：乙方應立即進行修復，并承擔修復費用。如問題嚴重，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償損失。3.工程款項支付：甲方應按照約定時間支付工程款項。如甲方逾期支付，乙方有權終止合同，并要求甲方支付違約金。4.施工場地、設備、材料等問題：甲方應提供必要的施工條件。如甲方未能提供，乙方有權終止合同，并要求甲方賠償損失。五