2024版承攬合同與雇傭合同簽訂注意事項揭秘2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版承攬合同與雇傭合同簽訂注意事項揭秘本合同目錄一覽1.合同定義與適用范圍1.1承攬合同的定義1.2雇傭合同的定義1.3合同適用范圍2.合同雙方基本信息2.1承攬方信息2.2雇傭方信息3.承攬項目或工作內(nèi)容3.1承攬項目具體描述3.2雇傭工作具體描述4.項目或工作質(zhì)量標準4.1承攬項目質(zhì)量標準4.2雇傭工作質(zhì)量標準5.項目或工作期限5.1承攬項目期限5.2雇傭工作期限6.付款方式與期限6.1付款方式6.2付款期限7.權(quán)利與義務(wù)7.1承攬方權(quán)利與義務(wù)7.2雇傭方權(quán)利與義務(wù)8.違約責任8.1承攬方違約責任8.2雇傭方違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.合同附件12.1附件一：承攬項目詳細清單12.2附件二：雇傭工作詳細清單13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點14.其他約定事項14.1其他約定事項一14.2其他約定事項二14.3其他約定事項三第一部分：合同如下：1.合同定義與適用范圍1.1本合同所稱承攬合同，是指承攬方按照定作方的要求完成一定工作，交付工作成果，定作方給付報酬的合同。1.2本合同所稱雇傭合同，是指雇傭方提供勞動，被雇傭方完成特定工作內(nèi)容，雇傭方支付報酬的合同。1.3本合同適用于承攬方與雇傭方之間簽訂的各類承攬項目和雇傭工作，包括但不限于加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗、設(shè)計、咨詢等。2.合同雙方基本信息2.1承攬方：名稱、地址、法定代表人、聯(lián)系電話、開戶銀行及賬號。2.2雇傭方：名稱、地址、法定代表人、聯(lián)系電話、開戶銀行及賬號。3.承攬項目或工作內(nèi)容3.1承攬項目具體描述：項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、完成標準等。3.2雇傭工作具體描述：工作名稱、任務(wù)、工作內(nèi)容、完成標準等。4.項目或工作質(zhì)量標準4.1承攬項目質(zhì)量標準：依據(jù)國家標準、行業(yè)標準或雙方約定的質(zhì)量標準。4.2雇傭工作質(zhì)量標準：依據(jù)國家標準、行業(yè)標準或雙方約定的質(zhì)量標準。5.項目或工作期限5.1承攬項目期限：起始日期、結(jié)束日期。5.2雇傭工作期限：起始日期、結(jié)束日期。6.付款方式與期限6.1付款方式：按工程進度分期付款、按月付款、一次性付款等。6.2付款期限：每期付款日期、逾期付款的違約責任。7.權(quán)利與義務(wù)7.1承攬方權(quán)利與義務(wù)：7.1.1按合同約定完成承攬項目或工作；7.1.2按時提交工作成果；7.1.3遵守合同約定，保證工程質(zhì)量；7.1.4按時參加驗收，對驗收不合格的部分進行整改；7.1.5按合同約定收取報酬。7.2雇傭方權(quán)利與義務(wù)：7.2.1按合同約定支付報酬；7.2.2指導(dǎo)被雇傭方完成工作任務(wù)；7.2.3對被雇傭方的工作進行監(jiān)督和檢查；7.2.4保證工作場所的安全、衛(wèi)生條件；7.2.5按合同約定參加驗收。8.違約責任8.1承攬方違約責任：8.1.1未按合同約定完成承攬項目或工作，每延誤一日，按合同總金額的0.5%支付違約金；8.1.2工作成果不符合質(zhì)量標準，按實際損失賠償；8.1.3逾期付款，按逾期付款金額的0.1%支付違約金。8.2雇傭方違約責任：8.2.1未按合同約定支付報酬，每延誤一日，按應(yīng)付金額的0.1%支付違約金；8.2.2未按時參加驗收或驗收不合格后未及時整改，按實際損失賠償；8.2.3逾期付款，按逾期付款金額的0.1%支付違約金。9.爭議解決9.1雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商解決；9.2協(xié)商不成的，提交合同約定的爭議解決機構(gòu)或法院解決；9.3爭議解決機構(gòu)或法院的裁決為終局裁決，雙方應(yīng)予以遵守。10.合同變更與解除10.1合同變更需經(jīng)雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議；10.2合同解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議；10.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.合同生效與終止11.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效；11.2合同履行完畢或終止條件成就時終止。12.合同附件12.1附件一：承攬項目詳細清單；12.2附件二：雇傭工作詳細清單；12.3附件三：雙方簽訂的補充協(xié)議。13.合同簽署13.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；13.2雙方簽字蓋章后，合同生效。14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決；14.2本合同未盡事宜，不影響本合同其他條款的效力；14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，如有變更或解除，應(yīng)書面通知對方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，提供中介、咨詢、評估、監(jiān)理等服務(wù)的獨立第三方機構(gòu)或個人。15.2第三方介入的目的在于確保合同履行過程的公正、透明和高效。16.第三方介入的條件16.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意；16.2第三方介入應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；16.3第三方介入的費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并納入合同總價。17.第三方介入的程序17.1甲乙雙方應(yīng)向第三方提供合同副本及相關(guān)資料；17.2第三方應(yīng)在收到甲乙雙方提供的資料后，進行盡職調(diào)查和評估；17.3第三方應(yīng)在盡職調(diào)查和評估完成后，向甲乙雙方提交評估報告或中介服務(wù)結(jié)果。18.第三方的責任18.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，獨立、客觀、公正地履行中介、咨詢、評估、監(jiān)理等職責；18.2第三方對其提供的服務(wù)結(jié)果承擔相應(yīng)的法律責任；18.3第三方在履行職責過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。19.第三方責任限額19.1第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定，最高不超過合同總金額的10%；19.2第三方責任限額的計算方式為：第三方實際賠償金額×責任限額比例。20.第三方與其他各方的劃分20.1第三方與甲乙雙方在合同履行過程中的權(quán)利義務(wù)劃分如下：20.1.1第三方對甲乙雙方提供的服務(wù)結(jié)果承擔責任；20.1.2甲乙雙方對合同履行過程中的具體事務(wù)承擔責任；20.1.3第三方在履行職責過程中，如需與甲乙雙方溝通協(xié)調(diào)，應(yīng)通過甲乙雙方指定的聯(lián)系人進行。21.第三方介入的終止21.1.1合同履行完畢；21.1.2合同解除；21.1.3雙方協(xié)商一致；21.1.4出現(xiàn)不可抗力事件。22.第三方介入的補充條款22.1第三方介入的具體事宜，甲乙雙方可根據(jù)實際情況在本合同附件中予以明確；22.2本合同未盡事宜，甲乙雙方可根據(jù)實際情況在本合同附件中予以補充；22.3本合同附件與本合同具有同等法律效力。23.第三方介入的費用結(jié)算23.1第三方介入的費用由甲乙雙方按照合同約定和第三方提交的結(jié)算單據(jù)進行結(jié)算；23.2結(jié)算完成后，甲乙雙方應(yīng)向第三方出具結(jié)算憑證。24.第三方介入的爭議解決24.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決；24.2協(xié)商不成的，提交合同約定的爭議解決機構(gòu)或法院解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：承攬項目詳細清單要求：詳細列出承攬項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、完成標準、預(yù)計工期等。說明：本附件為承攬合同的組成部分，用于明確雙方對承攬項目的具體要求。2.附件二：雇傭工作詳細清單要求：詳細列出雇傭工作的名稱、任務(wù)、工作內(nèi)容、完成標準、預(yù)計工期等。說明：本附件為雇傭合同的組成部分，用于明確雙方對雇傭工作的具體要求。3.附件三：雙方簽訂的補充協(xié)議要求：詳細列明合同履行過程中雙方協(xié)商一致變更的條款和條件。說明：本附件為合同履行過程中的補充協(xié)議，用于完善和細化合同內(nèi)容。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細列明第三方介入的目的、職責、權(quán)利、義務(wù)、費用、責任限額等。說明：本附件為第三方介入的協(xié)議，用于明確第三方在合同履行過程中的角色和責任。5.附件五：付款計劃表要求：詳細列明付款的分期、金額、日期、支付方式等。說明：本附件為付款計劃表，用于明確合同履行過程中的付款安排。6.附件六：驗收報告要求：詳細記錄驗收的時間、地點、參與人員、驗收結(jié)果等。說明：本附件為驗收報告，用于證明合同履行的完成情況。7.附件七：違約金計算表要求：詳細列明違約行為、違約金額、計算方式等。說明：本附件為違約金計算表，用于明確違約行為的賠償標準。8.附件八：爭議解決協(xié)議要求：詳細列明爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。說明：本附件為爭議解決協(xié)議，用于明確雙方在發(fā)生爭議時的解決途徑。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為及責任認定：違約行為：未按合同約定完成承攬項目或工作。責任認定：每延誤一日，按合同總金額的0.5%支付違約金；工作成果不符合質(zhì)量標準，按實際損失賠償。2.雇傭方違約行為及責任認定：違約行為：未按合同約定支付報酬；未按時參加驗收或驗收不合格后未及時整改。責任認定：每延誤一日，按應(yīng)付金額的0.1%支付違約金；按實際損失賠償。3.第三方違約行為及責任認定：違約行為：第三方在履行職責過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方利益受損。責任認定：第三方承擔相應(yīng)的賠償責任，賠償金額不超過合同總金額的10%。示例說明：承攬方未按合同約定完成項目，延誤工期10天，合同總金額為100萬元，則違約金為5萬元（100萬元×0.5%×10天）。雇傭方未按合同約定支付報酬，逾期30天，應(yīng)付金額為10萬元，則違約金為1萬元（10萬元×0.1%×30天）。第三方在評估過程中因故意提供虛假信息，導(dǎo)致甲乙雙方損失5萬元，則第三方應(yīng)賠償5萬元。全文完。2024版承攬合同與雇傭合同簽訂注意事項揭秘1本合同目錄一覽1.合同主體資格與資質(zhì)審查1.1合同雙方主體資格1.2合同雙方資質(zhì)審查2.合同標的與內(nèi)容約定2.1承攬項目或工作內(nèi)容2.2雇傭人員崗位及職責3.合同履行期限與地點3.1承攬項目或工作期限3.2雇傭人員工作地點4.合同價款與支付方式4.1承攬項目或工作價款4.2雇傭人員工資及支付方式5.技術(shù)規(guī)范與質(zhì)量要求5.1承攬項目或工作技術(shù)規(guī)范5.2雇傭人員工作質(zhì)量要求6.保密條款6.1保密事項6.2保密期限與違約責任7.合同解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件8.違約責任與爭議解決8.1違約行為及責任8.2爭議解決方式9.合同生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同解除程序10.合同附件與補充協(xié)議10.1合同附件內(nèi)容10.2補充協(xié)議簽訂程序11.合同生效日期12.合同備案與登記13.合同解除后的善后處理14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同主體資格與資質(zhì)審查1.1合同雙方主體資格a)承攬方應(yīng)具備合法的經(jīng)營資格，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證等。b)雇傭方應(yīng)具備合法的用人單位資格，包括但不限于工商注冊登記證明、稅務(wù)登記證等。1.2合同雙方資質(zhì)審查a)承攬方應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括但不限于資質(zhì)等級證書、專業(yè)技術(shù)資格證書等。b)雇傭方應(yīng)提供員工的相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括但不限于職業(yè)資格證書、專業(yè)技術(shù)資格證書等。2.合同標的與內(nèi)容約定2.1承攬項目或工作內(nèi)容a)承攬項目或工作應(yīng)具體明確，包括項目名稱、工作內(nèi)容、技術(shù)要求等。b)雇傭人員崗位及職責應(yīng)具體明確，包括崗位名稱、崗位職責、任職要求等。2.2雇傭人員崗位及職責a)雇傭人員應(yīng)具備相應(yīng)的崗位資格和能力，能夠勝任崗位要求。b)雇傭人員應(yīng)遵守用人單位的規(guī)章制度，服從工作安排。3.合同履行期限與地點3.1承攬項目或工作期限a)承攬項目或工作期限應(yīng)具體明確，包括起止日期和具體工作安排。b)雇傭人員工作期限應(yīng)與承攬項目或工作期限一致。3.2雇傭人員工作地點a)雇傭人員工作地點應(yīng)具體明確，包括具體地址和辦公場所。b)雇傭人員應(yīng)遵守工作地點的規(guī)章制度，確保工作環(huán)境的安全與衛(wèi)生。4.合同價款與支付方式4.1承攬項目或工作價款a)承攬項目或工作價款應(yīng)具體明確，包括總價、支付方式等。b)雇傭人員工資應(yīng)具體明確，包括基本工資、加班費、獎金等。4.2雇傭人員工資及支付方式a)雇傭人員工資應(yīng)按月支付，具體支付日期應(yīng)在合同中明確。b)支付方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式，具體方式應(yīng)在合同中約定。5.技術(shù)規(guī)范與質(zhì)量要求5.1承攬項目或工作技術(shù)規(guī)范a)承攬項目或工作技術(shù)規(guī)范應(yīng)具體明確，包括技術(shù)指標、工藝流程等。b)雇傭人員工作質(zhì)量要求應(yīng)具體明確，包括工作成果、質(zhì)量標準等。5.2雇傭人員工作質(zhì)量要求a)雇傭人員應(yīng)按照承攬項目或工作技術(shù)規(guī)范完成工作，確保工作質(zhì)量。b)雇傭人員應(yīng)定期接受用人單位的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高工作技能。6.保密條款6.1保密事項a)雙方應(yīng)共同遵守保密事項，包括但不限于技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等。b)保密事項的范圍、期限和違約責任應(yīng)在合同中明確。6.2保密期限與違約責任a)保密期限應(yīng)自合同簽訂之日起至項目或工作完成后兩年。b)違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.合同解除與終止7.1合同解除條件a)合同雙方均可根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，在符合條件的情況下解除合同。b)解除合同應(yīng)提前通知對方，并辦理相關(guān)手續(xù)。7.2合同終止條件a)合同期滿或承攬項目或工作完成，合同自然終止。b)雙方協(xié)商一致，可終止合同。8.違約責任與爭議解決8.1違約行為及責任a)承攬方未能按時、按質(zhì)完成承攬項目或工作，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償雇傭方因此遭受的損失。b)雇傭方未能按合同約定履行職責，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償承攬方因此遭受的損失。8.2爭議解決方式a)雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。b)如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.合同生效、變更與解除9.1合同生效條件a)本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。b)合同生效前，雙方應(yīng)履行合同簽訂前的相關(guān)義務(wù)。9.2合同變更程序a)合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。b)變更協(xié)議作為本合同的補充部分，與本合同具有同等法律效力。9.3合同解除程序a)合同解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式通知對方。b)合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理善后事宜。10.合同附件與補充協(xié)議10.1合同附件內(nèi)容a)合同附件包括但不限于承攬項目或工作詳細說明、雇傭人員名單等。b)合同附件與本合同具有同等法律效力。10.2補充協(xié)議簽訂程序a)補充協(xié)議的簽訂需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。b)補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.合同生效日期11.1合同生效日期a)本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.合同備案與登記12.1合同備案a)雙方應(yīng)在合同簽訂后一定期限內(nèi)，將合同報送相關(guān)部門備案。13.合同解除后的善后處理13.1善后處理a)合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余工作、款項結(jié)算等善后事宜。b)雙方應(yīng)確保合同解除后的合法權(quán)益得到保護。14.其他約定事項14.1其他約定a)本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。b)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1第三方的定義a)本合同所稱第三方，指非合同雙方的第三方機構(gòu)或個人，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、評估方等。1.2第三方介入的范圍a)第三方介入的范圍包括但不限于項目監(jiān)理、技術(shù)評估、合同履行監(jiān)督、爭議調(diào)解等。2.第三方介入的條件與程序2.1介入條件a)雙方同意根據(jù)本合同約定引入第三方介入。b)第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠滿足介入需求。2.2介入程序a)雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方的具體職責和權(quán)限。b)雙方應(yīng)共同簽署第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方的責任和權(quán)利。3.第三方責任限額3.1責任限額的定義a)本合同所稱責任限額，指第三方因介入行為所產(chǎn)生的法律責任，包括但不限于違約責任、侵權(quán)責任等。3.2責任限額的確定a)第三方責任限額應(yīng)根據(jù)第三方的資質(zhì)、能力及介入范圍由雙方共同協(xié)商確定。b)第三方責任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。4.第三方與其他各方的責任劃分4.1第三方與甲方的責任劃分a)第三方在履行職責過程中，對甲方造成的損失，甲方有權(quán)向第三方追究責任。b)甲方應(yīng)向第三方提供必要的工作條件和支持，確保第三方能夠有效履行職責。4.2第三方與乙方的責任劃分a)第三方在履行職責過程中，對乙方造成的損失，乙方有權(quán)向第三方追究責任。b)乙方應(yīng)向第三方提供必要的工作條件和支持，確保第三方能夠有效履行職責。4.3第三方與合同雙方的責任劃分a)第三方在履行職責過程中，如因自身原因?qū)е潞贤p方利益受損，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。b)合同雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方履行職責，確保第三方按照合同約定行事。5.第三方的權(quán)利與義務(wù)5.1第三方的權(quán)利a)第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和資料。b)第三方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)獨立履行職責，不受甲方和乙方的不當干涉。5.2第三方的義務(wù)a)第三方應(yīng)按照合同約定履行職責，確保工作質(zhì)量和進度。b)第三方應(yīng)遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，維護甲乙雙方的合法權(quán)益。6.第三方介入?yún)f(xié)議的變更與解除6.1變更程序a)第三方介入?yún)f(xié)議的變更需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。b)變更后的協(xié)議作為原協(xié)議的補充，與本協(xié)議具有同等法律效力。6.2解除程序a)第三方介入?yún)f(xié)議的解除需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。b)協(xié)議解除后，第三方應(yīng)按照協(xié)議約定處理善后事宜。7.第三方介入的費用與支付7.1費用構(gòu)成a)第三方介入費用包括但不限于服務(wù)費、差旅費、資料費等。7.2支付方式a)第三方介入費用由甲乙雙方按比例分擔，具體比例在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。b)第三方介入費用應(yīng)在協(xié)議簽訂后一定期限內(nèi)支付。8.第三方的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容a)第三方在介入過程中知悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。8.2保密期限a)第三方的保密義務(wù)自介入?yún)f(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后三年。8.3違約責任a)第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.承攬方資質(zhì)證明文件要求：營業(yè)執(zhí)照副本、相關(guān)許可證副本、資質(zhì)等級證書等。說明：證明承攬方具備合法的經(jīng)營資格和相應(yīng)的資質(zhì)條件。2.雇傭方營業(yè)執(zhí)照副本要求