建筑工程水電站施工合同樣本

建筑工程水電站施工合同樣本合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為水電站工程的業(yè)主，具備水電站建設(shè)的相關(guān)資質(zhì)和條件，并擬將該工程交由乙方施工；乙方具有相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力，愿意承攬該工程的施工任務(wù)。雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________水電站工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在簽訂合同時，向甲方支付合同總價款的__________%作為履約保證金，履約保證金在工程驗收合格后無息退還。三、合同工期3.1工程開工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延誤的違約責(zé)任：__________四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。4.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按甲方的要求及時整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。五、甲方的義務(wù)5.1提供施工場地，保證乙方施工所需的水、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施。5.2按照合同約定支付工程進(jìn)度款及履約保證金。5.3協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，提供必要的施工證件。六、乙方的義務(wù)6.1按照合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成施工。6.2負(fù)責(zé)施工過程中的安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量和人員安全。6.3接受甲方的監(jiān)督和檢查，及時整改甲方提出的問題。七、合同的變更和解除7.1合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，雙方可協(xié)商變更或解除合同。7.2合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并報相關(guān)部門備案。八、違約責(zé)任8.1甲方未按合同約定支付工程款或履約保證金的，乙方有權(quán)拒絕施工。8.2乙方未按合同約定完成工程或工程質(zhì)量不合格的，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除合同。8.3雙方違反合同約定的其他條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且履約保證金退還之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：__________（包括但不限于工程設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、施工方案等）一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.技術(shù)要求3.施工方案4.工程量清單5.材料供應(yīng)合同6.設(shè)備租賃合同7.施工人員名單8.安全生產(chǎn)管理協(xié)議9.質(zhì)量保證協(xié)議10.環(huán)保措施協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按合同約定支付工程款或履約保證金，視為違約。2.乙方未按合同約定完成工程或工程質(zhì)量不合格，視為違約。3.雙方未按合同約定的其他條款履行，視為違約。4.違約行為的認(rèn)定：根據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)，對違約行為進(jìn)行認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指合同中約定的甲方，負(fù)責(zé)提供工程場地、基礎(chǔ)設(shè)施和支付工程款等。2.承包方：指合同中約定的乙方，負(fù)責(zé)完成工程、確保工程質(zhì)量和人員安全等。3.履約保證金：指乙方為保證合同履行而向甲方支付的一定金額的保證金。4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。5.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行的檢查和評定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前做好施工計劃，合理安排施工人員，確保工程按期完成。如因特殊情況導(dǎo)致延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，尋求延期批準(zhǔn)。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求和施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，加強(qiáng)質(zhì)量控制。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時整改，確保工程質(zhì)量。3.合同爭議：雙方應(yīng)積極溝通，友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟。4.安全事故：乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，落實安全措施。如發(fā)生安全事故，及時報告甲方，并按相關(guān)規(guī)定處理。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于水電站工程建設(shè)