工程施工合同預付款擔保(2025年)

工程施工合同預付款擔保(2025年)合同編號：__________工程施工合同預付款擔保（2025年）甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第一條擔保金額1.本擔保合同的擔保金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.乙方應在主合同約定的預付款支付期限內(nèi)，向甲方提供等額的預付款擔保。第二條擔保方式1.本擔保合同采用__________擔保方式。2.乙方應按照甲方要求，辦理擔保手續(xù)，并將擔保文件交付甲方。第三條擔保期限1.本擔保合同的擔保期限自預付款支付之日起至主合同約定的工程竣工日期止。2.如乙方提前完成工程施工，甲方提前解除預付款擔保的，應提前通知乙方，并辦理相關手續(xù)。第四條擔保責任1.在擔保期限內(nèi)，如乙方未按主合同約定履行工程施工義務，甲方有權依據(jù)主合同約定扣除相應金額的預付款。2.如乙方按主合同約定履行了工程施工義務，甲方應在擔保期限到期后無息退還預付款擔保。3.如乙方發(fā)生合并、分立、解散、破產(chǎn)等情形，導致無法履行主合同義務的，乙方應立即通知甲方，并按照甲方要求提供新的擔保。第五條擔保的解除1.在擔保期限內(nèi)，如乙方按主合同約定履行了工程施工義務，甲方應在擔保期限到期后無息退還預付款擔保。2.如乙方發(fā)生合并、分立、解散、破產(chǎn)等情形，導致無法履行主合同義務的，甲方有權解除本擔保合同。3.本擔保合同解除后，乙方應立即辦理相關手續(xù)，將擔保文件歸還甲方。第六條爭議解決1.本擔保合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本擔保合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款1.本擔保合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本擔保合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程施工合同原件2.預付款支付證明3.預付款擔保證明4.乙方履行工程施工義務的證明文件5.擔保解除證明文件6.爭議解決的司法判決書或調(diào)解書二、違約行為及認定：1.乙方未按主合同約定履行工程施工義務，認定違約。2.乙方發(fā)生合并、分立、解散、破產(chǎn)等情形，導致無法履行主合同義務，認定違約。3.甲方未按約定時間無息退還預付款擔保，認定違約。4.甲方未按約定解除預付款擔保，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.工程施工合同：雙方約定乙方承擔工程施工任務，甲方支付價款的合同。2.預付款：甲方為了確保乙方按期完成工程施工，提前支付的款項。3.預付款擔保：乙方提供的，以確保甲方權益的擔保。4.擔保期限：擔保的有效期限，自預付款支付之日起至主合同約定的工程竣工日期止。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方延遲履行工程施工義務：甲方依據(jù)主合同約定扣除相應金額的預付款，并要求乙方盡快履行義務。2.乙方無法履行工程施工義務：甲方有權解除擔保合同，并追究乙方的違約責任。3.甲方未按約定時間退還預付款擔保：甲方應立即無息退還預付款擔保，并承擔逾期付款的違約責任。4.爭議解決：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為工程施工合同的委托方，乙方為工程施工的承包方。2.甲方為了確保乙方按期完成工程施工，同意向乙方支付預付款。3.乙方同意提供預付款擔保，以確保甲方權益。4.雙方簽訂擔保合同，明確擔保金額、方式、期限