展覽館魚塘改造施工合同

展覽館魚塘改造施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于乙方愿意承擔(dān)本項目的施工任務(wù)，并同意按照本合同的約定完成施工；雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，就本項目的施工事項，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一章合同總則第一條本合同的簽訂，旨在確保甲乙雙方的合法權(quán)益，明確雙方在項目施工過程中的權(quán)利和義務(wù)。第二條本合同的簽訂，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則。第三條本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本項目施工完畢且乙方完成所有合同義務(wù)之日止。第二章施工內(nèi)容與要求第四條乙方的施工內(nèi)容如下：（一）對甲方魚塘進(jìn)行改造，包括清淤、加固、綠化等；（二）根據(jù)甲方要求，設(shè)置相應(yīng)的設(shè)施，如觀賞臺、步道、燈光等；（三）確保施工過程中，不影響甲方展覽館的正常運(yùn)營；（四）其他雙方約定的施工內(nèi)容。第五條乙方應(yīng)按照甲方的要求，保質(zhì)保量完成施工。第六條乙方在施工過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全。第七條乙方在施工過程中，應(yīng)尊重甲方員工的合法權(quán)益，不得隨意辭退甲方員工。第三章合同價格與支付第八條本項目的施工費(fèi)用為人民幣__________元（大寫：____________________元整），乙方應(yīng)按照本合同的約定進(jìn)行施工。（一）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付乙方施工費(fèi)用的__________%；（二）乙方完成施工進(jìn)度__________%后，支付乙方施工費(fèi)用的__________%；（三）乙方完成本項目施工后，經(jīng)甲方驗收合格，支付乙方施工費(fèi)用的剩余__________%。第十條乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行支付。第四章工期與驗收第十一條本項目的施工期限為__________個月，自乙方進(jìn)場施工之日起計算。第十二條乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條甲方應(yīng)按照本合同約定的施工內(nèi)容進(jìn)行驗收。如甲方對乙方施工成果不滿意，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)進(jìn)行整改。第五章違約責(zé)任第十四條乙方未按照本合同約定完成施工的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。第十五條甲方未按照本合同約定支付施工費(fèi)用的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。第六章爭議解決第十六條本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十七條雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七章其他約定第十八條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十九條本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：1.乙方施工方案及設(shè)計圖紙2.乙方資質(zhì)證明文件3.施工進(jìn)度計劃表4.施工安全措施及應(yīng)急預(yù)案5.乙方施工人員名單及資質(zhì)證明6.工程質(zhì)量保證書7.工程保修書8.付款憑證及發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成施工，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付施工費(fèi)用，視為違約。4.甲方要求乙方進(jìn)行整改而乙方拒不整改或整改不合格的，視為乙方違約。5.雙方未能協(xié)商解決爭議，一方訴至法院的，按照法院判決認(rèn)定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指擁有展覽館魚塘改造項目的法人或其他組織。2.乙方：指承擔(dān)魚塘改造施工任務(wù)的法人或其他組織。3.施工費(fèi)用：指乙方完成本項目施工所需的全部費(fèi)用。4.違約金：指違約方按照本合同約定向守約方支付的賠償金。5.驗收合格：指甲方對乙方施工成果滿意，并同意接收。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方施工進(jìn)度滯后：甲方有權(quán)要求乙方加快施工進(jìn)度，并有權(quán)要求乙方支付違約金。2.乙方施工質(zhì)量問題：甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，如乙方拒不整改或整改不合格，甲方有權(quán)解除合同。3.甲方支付施工費(fèi)用不及時：甲方應(yīng)按照本合同約定時間支付施工費(fèi)用，如甲方延遲支付，乙方有權(quán)解除合同。4.爭議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方擁有展覽館魚塘，需