城市地下管廊噴錨網支護施工合同

城市地下管廊噴錨網支護施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為城市地下管廊項目業(yè)主，乙方為具備噴錨網支護施工資質的專業(yè)施工單位，雙方本著平等互利的原則，經協(xié)商一致，就乙方承攬甲方城市地下管廊噴錨網支護施工項目達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程總價：__________二、合同條款2.1乙方向甲方承諾，按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求，按時完成噴錨網支護施工任務。2.2乙方應按照甲方的要求，提供合格的施工人員，并對施工人員進行培訓，確保施工安全、質量。2.3乙方應按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.4乙方應按照合同約定的價格支付工程款，如因市場行情變化導致價格變動，雙方可協(xié)商調整。2.5乙方應承擔施工過程中發(fā)生的一切費用，包括但不限于人力、材料、設備、交通、住宿等。2.6乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，確保施工安全、質量。2.7乙方應配合甲方完成工程驗收、審計、備案等相關手續(xù)。2.8乙方應承擔因施工原因導致第三方損失的責任，并承擔相應的賠償責任。2.9乙方應保證施工過程中不對周邊環(huán)境造成污染，嚴格按照環(huán)保要求進行施工。2.10乙方應按照甲方要求，提供相應的工程資料，包括但不限于施工圖紙、施工記錄、驗收報告等。三、合同價格及支付方式3.1合同總價：__________元（大寫：__________元整）。3.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程預付款：合同總價的30%，即__________元。（2）甲方支付乙方工程進度款：按照實際完成工程量計算，每月25日前支付上月工程進度款。（3）甲方支付乙方工程尾款：工程驗收合格后，支付合同總價的10%，即__________元。四、合同工期4.1合同工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。4.2乙方應按照甲方要求，提前制定詳細的施工計劃，報甲方審批。4.3乙方應保證工程按期完工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成施工任務的，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的10%。5.2乙方未按照約定時間支付工程款的，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金為應付款項的10%。5.3甲方未按照約定時間支付預付款、進度款的，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金為應付款項的10%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術要求4.環(huán)保要求5.工程驗收標準6.工程量清單7.工程進度計劃8.施工人員名單9.工程質量保證書10.工程安全防護措施方案二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務，包括但不限于工期延誤、工程質量不符合約定等。2.乙方未按照約定時間支付工程款。3.甲方未按照約定時間支付預付款、進度款。4.乙方未按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工。5.乙方未按照甲方要求提供相關工程資料。6.乙方未保證施工過程中不對周邊環(huán)境造成污染。三、法律名詞及解釋：1.噴錨網支護：指在土體中設置噴射混凝土和錨桿，以達到加固土體的目的。2.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。3.工程質量：指工程符合國家及地方相關規(guī)范標準的程度。4.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應向對方支付的賠償金。5.環(huán)保要求：指國家及地方對施工過程中環(huán)境保護的相關規(guī)定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中出現技術問題，應及時與甲方溝通，共同尋求解決方案。2.遇到不可抗力因素導致工期延誤，應及時與甲方溝通，根據實際情況調整施工計劃。3.確保施工人員持證上崗，如有人員不足，應及時補充，以保證施工進度和質量。4.嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，避免因違規(guī)操作導致安全事故發(fā)生。5.做好施工現場的安全防護措施，確保施