太陽能光伏鋼結(jié)構(gòu)施工合同

太陽能光伏鋼結(jié)構(gòu)施工合同合同編號：__________地址：____________________聯(lián)系方式：_________________地址：____________________聯(lián)系方式：_________________第一條工程概況1.1本項(xiàng)目位于____________________，工程內(nèi)容包括：太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、鋼結(jié)構(gòu)建筑、相關(guān)輔助設(shè)施等。1.2施工方應(yīng)按照業(yè)主提供的施工圖紙、技術(shù)要求及規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二條合同價(jià)格2.1本合同總價(jià)款為人民幣____元（大寫：________________________元整），包括工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、質(zhì)保等全部費(fèi)用。2.2施工方應(yīng)在本合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)向業(yè)主提交詳細(xì)的工程預(yù)算，經(jīng)雙方確認(rèn)后據(jù)此執(zhí)行。2.3合同價(jià)款支付方式如下：（1）業(yè)主在合同簽訂后向施工方支付合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）施工方完成工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，業(yè)主向施工方支付合同總價(jià)款的30%；（3）施工方完成工程進(jìn)度達(dá)到100%且經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收合格后，業(yè)主向施工方支付合同總價(jià)款的30%。第三條施工期限3.1本項(xiàng)目施工期限為____個(gè)月，自施工許可證頒發(fā)之日起計(jì)算。3.2施工方應(yīng)按照約定的工期進(jìn)度完成施工，如因施工方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按合同約定向業(yè)主支付違約金。第四條工程質(zhì)量4.1施工方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和業(yè)主提供的技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)：（1）工程實(shí)體質(zhì)量符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（2）工程設(shè)備性能穩(wěn)定，滿足設(shè)計(jì)要求；（3）工程安全、環(huán)保、節(jié)能等指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求；（4）業(yè)主及相關(guān)監(jiān)管部門驗(yàn)收合格。4.3施工方應(yīng)對工程質(zhì)量承擔(dān)永久責(zé)任，自工程驗(yàn)收合格之日起____年內(nèi)，對因施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。第五條安全生產(chǎn)5.1施工方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場的安全規(guī)章制度，確保施工現(xiàn)場的安全。5.2施工方應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保工程安全。5.3施工方應(yīng)按照業(yè)主要求，對施工現(xiàn)場進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，防止污染和損害。第六條知識產(chǎn)權(quán)6.1施工方應(yīng)保證工程所使用的設(shè)備、技術(shù)等不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。6.2施工方在施工過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸施工方所有，但業(yè)主有權(quán)使用。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2施工方未按照約定工期完成施工的，應(yīng)向業(yè)主支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同總價(jià)款×違約天數(shù)×1%。7.3業(yè)主未按約定支付合同價(jià)款的，施工方有權(quán)暫停施工，并按照實(shí)際停工天數(shù)向業(yè)主追討違約金，違約金計(jì)算方式同上。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.施工圖紙2.技術(shù)要求及規(guī)范3.工程預(yù)算4.施工許可證5.驗(yàn)收報(bào)告6.安全生產(chǎn)規(guī)章制度7.知識產(chǎn)權(quán)證明材料8.違約金計(jì)算公式說明二、違約行為及認(rèn)定：1.施工方未按照約定工期完成施工，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際完成日期與約定完成日期不符。2.業(yè)主未按約定支付合同價(jià)款，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為付款時(shí)間與約定付款時(shí)間不符。3.施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.施工現(xiàn)場安全管理不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)。5.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的事實(shí)。三、法律名詞及解釋：1.太陽能光伏鋼結(jié)構(gòu)工程：利用太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)與鋼結(jié)構(gòu)建筑相結(jié)合的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電和建筑功能的項(xiàng)目。2.施工圖紙：表現(xiàn)為平面圖、立面圖、剖面圖等，用于指導(dǎo)和規(guī)范施工過程的圖形文件。3.技術(shù)要求及規(guī)范：對施工過程中應(yīng)遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、安全規(guī)范等進(jìn)行書面記錄的文件。4.工程預(yù)算：對施工過程中預(yù)計(jì)發(fā)生的全部費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)列示的文件，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等。5.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，按照約定標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。6.知識產(chǎn)權(quán)：包括專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等，是指權(quán)利人對其智力成果所享有的專有權(quán)利。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：解決辦法：按照合同約定向業(yè)主支付違約金，并根據(jù)實(shí)際情況制定整改措施，確保工程進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：立即停工，查找問題原因，組織修復(fù)或更換，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.安全事故：解決辦法：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，救治傷員，報(bào)告相關(guān)部門，按照法律法規(guī)和合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)：解決辦法：停止侵權(quán)行為，賠禮道歉，支付賠償金，如涉及法律訴訟，按照法院判決執(zhí)行。5.合同價(jià)款支付糾紛：解決辦法：雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場