工業(yè)園區(qū)道路照明施工協(xié)議

工業(yè)園區(qū)道路照明施工協(xié)議合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：一、工程概況1.1工程名稱：工業(yè)園區(qū)道路照明工程施工1.2工程地點：工業(yè)園區(qū)內(nèi)指定道路1.3工程內(nèi)容：包括但不限于道路照明設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、驗收及售后服務(wù)等。二、工程費用2.1本工程的施工費用為人民幣【】元（大寫：【】元整），具體包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備運輸費、施工工具折舊費等。2.2乙方應在合同簽訂后【】個工作日內(nèi)向甲方提交詳細的施工費用明細，甲方對費用明細有異議的，應在收到明細后【】個工作日內(nèi)提出，逾期視為甲方對費用明細的認可。2.3工程款項的支付方式及進度：（1）甲方在合同簽訂后【】個工作日內(nèi)支付乙方工程款的【】%；（2）乙方完成工程進度達到【】%后，甲方支付乙方工程款的【】%；（3）乙方完成工程并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余的【】%。三、施工期限3.1本工程的施工期限為【】日。3.2乙方如因不可抗力等特殊情況導致施工進度延誤的，應立即通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。甲方確認后，按實際情況調(diào)整施工期限。四、施工質(zhì)量4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求及國家相關(guān)標準進行施工。4.2乙方應保證施工過程中使用的材料、設(shè)備等均為合格產(chǎn)品，并承擔因質(zhì)量問題導致的損失。4.3工程驗收：（1）乙方在工程完成后，應向甲方提交驗收申請；（2）甲方應在收到驗收申請后【】個工作日內(nèi)組織驗收；（3）驗收合格的，甲方應在驗收合格后【】個工作日內(nèi)向乙方支付剩余工程款；（4）驗收不合格的，甲方應書面通知乙方整改，乙方應在接到通知后【】個工作日內(nèi)進行整改，并重新提交驗收申請。五、違約責任5.1乙方如未按照約定的施工期限完成工程的，應向甲方支付違約金，違約金為合同金額的【】%。5.2甲方如未按照約定的付款期限支付工程款的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的【】%。六、爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方收到全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.工業(yè)園區(qū)道路照明工程施工圖紙2.施工方案及相關(guān)技術(shù)文件3.材料及設(shè)備采購清單4.施工進度計劃表5.工程驗收標準及方法6.乙方資質(zhì)證明文件7.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的施工期限完成工程的，視為違約。2.甲方未按照約定的付款期限支付工程款的，視為違約。3.乙方使用不合格材料、設(shè)備導致工程質(zhì)量問題的，視為違約。4.甲方未按照約定的事由拒絕支付工程款的，視為違約。5.雙方未按照約定履行合同義務(wù)的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.工業(yè)園區(qū)：指由甲方擁有并管理的工業(yè)用地，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。2.道路照明工程：指為滿足道路照明需求而進行的燈光設(shè)備安裝、調(diào)試等工程。3.施工方案：指乙方為完成工程所制定的詳細施工計劃及方法。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應支付給對方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應及時通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。甲方確認后，按實際情況調(diào)整施工期限。2.材料、設(shè)備質(zhì)量問題：乙方應更換合格的產(chǎn)品，并承擔因此導致的損失。3.工程驗收不合格：乙方進行整改，并在整改合格后重新提交驗收申請。4.付款滯后：甲方支付滯納金，以督促按約定時間付款。5.合同爭議：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.甲方為工業(yè)園區(qū)道路照明工程施工尋找專業(yè)施工方。2.乙方具備道路照明工程施工資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意承攬該工程。3.雙方就工程內(nèi)容、費用、期限等事項進行協(xié)商，并簽訂