宗教墓地砂石道路鋪設施工合同

宗教墓地砂石道路鋪設施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方擁有位于__________的宗教墓地，需對墓地內的砂石道路進行鋪設，以改善墓地基礎設施；2.乙方具有道路鋪設的資質和經驗，愿意承擔該工程的施工；雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經協(xié)商一致，就墓地砂石道路鋪設施工事項達成如下協(xié)議：一、工程概述1.工程名稱：宗教墓地砂石道路鋪設施工項目2.工程地點：__________3.工程內容：包括但不限于砂石道路鋪設、排水系統(tǒng)改造、路面平整等4.工程規(guī)模：全長__________米，寬__________米5.工程質量標準：符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準二、合同價格1.本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；2.乙方報價包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等；3.合同價款支付方式：a）工程進度款：按工程進度的實際完成情況，甲方按照合同約定的比例支付；b）竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的__________%；c）質量保證期滿后，甲方支付剩余的__________%；d）乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票。三、工程進度及期限1.工程計劃開工日期：__________年__________月__________日；2.工程計劃竣工日期：__________年__________月__________日；3.乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。四、乙方義務1.乙方應按照合同約定的內容、質量標準、工期完成工程；2.乙方應按照甲方要求，對施工現場進行有效管理，確保施工安全；3.乙方應保證施工人員的人身安全，防止發(fā)生安全事故；4.乙方應做好環(huán)境保護工作，防止對周圍環(huán)境造成污染；5.乙方應遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法活動。五、甲方義務1.甲方應按照合同約定支付合同價款；2.甲方應協(xié)助乙方辦理有關施工手續(xù)，提供施工所需的相關資料；3.甲方應對乙方施工過程中出現的問題給予及時解決；4.甲方應提供施工用水、用電等基礎設施；5.甲方應遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法活動。六、違約責任1.乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金；2.甲方未按照合同約定支付合同價款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金；3.雙方因違反合同約定導致工程質量、工期等問題，應承擔相應的法律責任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程竣工驗收合格之日終止；3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方religiouscemeteryroadpavingprojectspecificationsheet3.Constructiondrawingsandtechnicalspecificationsoftheroadpavingproject4.Environmentalimpactassessmentreport5.Safetyplanforconstructionsite6.Contractpricequotationandbreakdown7.Paymentscheduleandinvoicerequirements8.Scheduleofconstructionprogressandmilestones9.Proofoflegalestablishmentandoperationpermitsforbothparties10.Insurancecertificatesforconstructionsiteaccidentsandworkerinjury二、違約行為及認定：2.FailuretopaythecontractpricePartyA:IfPartyAfailstomakethepaymentsaspertheagreedschedule,PartyBhastherighttoterminatethecontractanddemandliquidateddamages.3.Breachofcontractresultinginqualityissues:Iftheconstructionworkdoesnotmeettheagreedqualitystandards,thenonbreachingpartyhastherighttorequestrepairs,replacements,orliquidateddamages.三、法律名詞及解釋：1.Religiouscemetery:Adedicatedareafortheburialofreligiouspractitionersorindividualsassociatedwithaparticularfaith.2.Roadpaving:Theprocessofconstructingorimprovingaroadsurfacewithmaterialssuchasasphalt,concrete,orgravel.3.Liquidateddamages:Apredeterminedamountofmoneythatonepartyagreestopaytotheotherintheeventofabreachofcontract.4.Environmentalimpactassessment:Aprocessofevaluatingthepotentialenvironmentaleffectsofaproposedprojectordevelopment.5.Insurableinterest:Aninterestinpropertyoranotherpersonthatisprotectedagainstlossordamageaninsurancepolicy.四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.Delayinconstructionprogress:Ifthereisadelay,Partiesshouldconsultandagreeonarevisedschedule.IfthedelayisduetoPartyB,liquidateddamagesshouldbepaidasperthecontract.2.Disputeovercontractprice:Partiesshouldrefertothepaymentscheduleandprovideinvoicesfortheworkdone.Ifthereisadispute,seeklegaladviceandresolvethroughnegotiationorlitigation.3.Qualityissues:Ifqualityissuesarise,Partiesshouldrefertothecontractspecificationsandagreeduponqualitystandards.PartyAhastherighttorequestrepairs,replacements,orliquidateddamages.五、所有應用場景：1.Religiousorganizationsorindiv