公路工程施工合同示范文本2025年

公路工程施工合同(示范文本2025年通用合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于：2.承包商具備施工資質，愿意承擔該工程的施工任務；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經過充分協(xié)商，達成一致，特訂立本合同，以共同遵守。第一條合同范圍與內容1.1本合同的范圍與內容主要包括：（1）工程的設計、施工、驗收、保修等環(huán)節(jié)；（2）工程的質量、安全、進度、投資等控制目標；（3）雙方的權利、義務、責任及違約處理等事項。第二條合同價格與支付2.1合同總價：雙方按照約定的工程量和工程單價，計算得出合同總價。具體金額詳見附件一《工程量清單》。2.2支付方式：（1）業(yè)主按工程進度，分階段支付合同價款；（2）支付的具體方式和時間，雙方協(xié)商確定，并在專用條款中約定。第三條工程質量與標準3.1工程質量應符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范要求。3.2工程質量驗收標準，詳見附件二《工程質量驗收標準》。第四條工程進度與工期4.1工程計劃工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。4.2工程進度及工期延誤的處理，詳見附件三《工程進度與工期延誤處理辦法》。第五條雙方的權利與義務5.1業(yè)主的權利與義務：（1）提供合格的施工場地，確保施工順利進行；（2）按時支付合同價款，配合承包商完成工程；（3）協(xié)調解決工程中的有關事項，確保工程順利進行。5.2承包商的權利與義務：（1）嚴格按照設計文件和施工標準，保證工程質量；（2）按合同約定的工期，完成工程施工；（3）負責工程的安全管理，確保工程安全；（4）履行保修義務，確保工程使用壽命。第六條違約責任與爭議解決6.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任。具體違約責任，詳見附件四《違約責任》。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日附件一：《工程量清單》附件二：《工程質量驗收標準》附件三：《工程進度與工期延誤處理辦法》附件四：《違約責任》一、附件列表：1.附件一：《工程量清單》2.附件二：《工程質量驗收標準》3.附件三：《工程進度與工期延誤處理辦法》4.附件四：《違約責任》二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付合同價款未提供合格的施工場地未協(xié)調解決工程中的有關事項，導致工程順利進行受到影響2.乙方違約行為：未按設計文件和施工標準保證工程質量未按合同約定的工期完成工程施工未履行保修義務，導致工程使用壽命受到影響三、法律名詞及解釋：1.合同總價：雙方按照約定的工程量和工程單價，計算得出合同總價。2.支付方式：雙方協(xié)商確定，并在專用條款中約定。3.工程質量驗收標準：詳見附件二《工程質量驗收標準》。4.工期延誤：因乙方原因導致工程進度滯后于合同約定的工期。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付合同價款：乙方應及時與甲方溝通，說明情況，要求甲方按時支付。若甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起訴訟。2.甲方未提供合格的施工場地：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方整改。若甲方不整改，乙方可暫停施工，并依法向法院提起訴訟。3.乙方未按設計文件和施工標準保證工程質量：甲方有權要求乙方整改，必要時可暫停支付合同價款。若乙方仍不整改，甲方可依法向法院提起訴訟。4.乙方未按合同約定的工期完成工程施工：甲方有權要求乙方加快施工進度，必要時可依法向法院提起訴訟。5.工程質量問題：雙方應按照附件二《工程質量驗收標準》進行驗收。若工程質量不符合標準，甲方有權要求乙方整改，必要時可暫停