建筑通風(fēng)空調(diào)承攬施工合同范本

建筑通風(fēng)空調(diào)承攬施工合同范本合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預(yù)算：__________二、合同范圍及內(nèi)容2.1承包方應(yīng)按照委托方的要求，完成工程所需的建筑通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的施工，包括設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。2.2承包方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全等要求，完成工程的施工。2.3承包方應(yīng)承擔(dān)因施工原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量問題、安全事故等責(zé)任。三、合同價格及支付3.1雙方確認(rèn)，本合同的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2委托方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度，向承包方支付合同價款。3.3合同價款支付方式為：__________。四、合同履行期限4.1承包方應(yīng)按照雙方約定的開工日期開始施工，并按照合同約定的工期完成施工。4.2雙方同意，本合同的工期為__________天。五、質(zhì)量及驗收5.1承包方應(yīng)保證工程的施工質(zhì)量，符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的要求。5.2工程完成后，委托方應(yīng)組織驗收。驗收不合格的，承包方應(yīng)按照委托方的要求及時整改，直至驗收合格。5.3驗收合格后，雙方應(yīng)簽署驗收報告。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承包方未按照約定的工期完成施工的，應(yīng)按照逾期竣工天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：__________。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙及技術(shù)要求2.設(shè)備采購清單及品牌規(guī)格3.施工方案及安全措施4.驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法5.付款憑證及進(jìn)度計劃6.違約金計算公式7.爭議解決機構(gòu)的相關(guān)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.未能按照約定的工期完成施工，即逾期竣工2.工程質(zhì)量不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，驗收不合格3.未能按照合同約定的內(nèi)容履行義務(wù)，如設(shè)備采購、施工等4.未能按照約定的付款進(jìn)度支付合同價款5.一方明確表示或以行為表明不履行合同主要義務(wù)6.違反合同約定的保密義務(wù)7.法律法規(guī)規(guī)定的其他違約行為三、法律名詞及解釋：1.建筑通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)：指建筑物內(nèi)部通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備及管道安裝工程2.承攬施工：指承包方按照委托方的要求，完成建筑通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的施工3.合同價款：指雙方約定的完成工程所需支付的金額4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金5.驗收合格：指工程符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的要求6.爭議解決機構(gòu)：指有管轄權(quán)的人民法院或其他雙方約定的爭議解決機構(gòu)四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：及時溝通，調(diào)整施工計劃，增加人員或設(shè)備投入2.工程質(zhì)量問題：立即整改，更換不合格材料或設(shè)備，重新驗收3.付款進(jìn)度不一致：雙方協(xié)商調(diào)整付款計劃，確保工程順利進(jìn)行4.合同條款不明確：雙方補充約定，明確合同條款，避免產(chǎn)生歧義5.發(fā)生爭議：及時協(xié)商解決，無法解決的，向有管轄權(quán)的人民法院起訴五、所有應(yīng)用場景：1.建筑物通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)改造工程2.新建建筑物通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)安裝工程3.商業(yè)綜合體