2024版室內(nèi)裝飾木工承攬協(xié)議范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版室內(nèi)裝飾木工承攬協(xié)議范本版B版本合同目錄一覽1.承攬項目的范圍與內(nèi)容1.1項目概述1.2工作內(nèi)容1.3材料供應(yīng)1.4工程進度2.合同雙方的權(quán)利與義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利與義務(wù)2.2委托方的權(quán)利與義務(wù)3.合同價格與支付方式3.1合同價格3.2支付方式3.3進度付款3.4尾款支付4.工程質(zhì)量與標準4.1質(zhì)量要求4.2驗收標準4.3保修期限5.工期與延期5.1合同工期5.2延期規(guī)定5.3工期延誤的后果6.變更與調(diào)整6.1變更程序6.2變更費用6.3調(diào)整方式7.違約責任7.1承攬方的違約責任7.2委托方的違約責任8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3訴訟解決9.合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同解除10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄密后果11.不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力的后果11.3不可抗力的證明12.合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性12.3附件的修改13.合同的簽署與備案13.1簽署程序13.2備案要求13.3合同副本14.其他條款14.1法律適用14.2合同語言14.3送達地址14.4聯(lián)系方式第一部分：合同如下：第一條承攬項目的范圍與內(nèi)容1.1項目概述本合同項下的室內(nèi)裝飾木工承攬項目，包括但不限于木門制作、木窗制作、木制家具制作、木制裝飾品制作等。1.2工作內(nèi)容承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成木工制作、安裝、維修及拆卸等工作。具體工作內(nèi)容詳見附件一。1.3材料供應(yīng)委托方應(yīng)負責提供合同約定的所有材料，并保證材料質(zhì)量符合國家相關(guān)標準。材料供應(yīng)詳見附件二。1.4工程進度承攬方應(yīng)按照約定的工期完成工程。具體工程進度計劃詳見附件三。第二條合同雙方的權(quán)利與義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利與義務(wù)（1）承攬方有權(quán)按照合同約定收取工程款；（2）承攬方有義務(wù)按照約定的工期、質(zhì)量完成工程；（3）承攬方有義務(wù)對施工過程中獲悉的委托方商業(yè)秘密予以保密。2.2委托方的權(quán)利與義務(wù)（1）委托方有權(quán)按照合同約定要求承攬方完成工程；（2）委托方有義務(wù)按照約定的時間、方式支付工程款；（3）委托方有義務(wù)提供合同約定的材料，并保證材料質(zhì)量。第三條合同價格與支付方式3.1合同價格本合同的工程總價款為人民幣【】元整（大寫：【】元整），詳見附件四。3.2支付方式委托方按照工程進度支付工程款，具體支付方式詳見附件五。3.3進度付款委托方應(yīng)在驗收合格后七個工作日內(nèi)支付該階段工程款，支付比例為該階段工程款的80%。3.4尾款支付工程完成后，委托方應(yīng)在驗收合格后七個工作日內(nèi)支付尾款，支付比例為剩余工程款的20%。第四條工程質(zhì)量與標準4.1質(zhì)量要求承攬方應(yīng)按照國家標準、行業(yè)標準和委托方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2驗收標準工程驗收應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及本合同約定的質(zhì)量標準。4.3保修期限本工程保修期限為兩年，自工程驗收合格之日起計算。第五條工期與延期5.1合同工期本工程合同工期為【】天，自工程開工之日起計算。5.2延期規(guī)定（1）如因不可抗力導(dǎo)致工程延期，雙方可協(xié)商解決；（2）如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。5.3工期延誤的后果如工期延誤超過合同約定的期限，委托方有權(quán)按延期天數(shù)向承攬方追討違約金，違約金計算方式詳見附件六。第六條變更與調(diào)整6.1變更程序（1）雙方同意對合同內(nèi)容進行變更的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議；（2）變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更價款、變更工期等內(nèi)容。6.2變更費用變更費用按照雙方約定的方式計算，詳見附件七。6.3調(diào)整方式如雙方對合同內(nèi)容進行調(diào)整，應(yīng)按照本合同約定的方式進行調(diào)整。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任（1）如承攬方未按照約定工期完成工程，應(yīng)支付違約金，計算方式詳見附件八；（2）如承攬方未按照約定質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔修復(fù)、返工等費用，并支付違約金，計算方式詳見附件九；（3）如承攬方泄露委托方商業(yè)秘密，應(yīng)支付違約金，計算方式詳見附件十。8.2委托方的違約責任（1）如委托方未按照約定時間、方式支付工程款，應(yīng)支付違約金，計算方式詳見附件十一；（2）如委托方未按照約定提供材料，導(dǎo)致工程無法正常進行，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方同意向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。10.2保密期限保密期限為合同終止后五年。10.3泄密后果如一方泄露對方保密信息，泄露方應(yīng)承擔違約責任，賠償對方因此造成的損失。第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。11.2不可抗力的后果雙方同意，發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商解決合同履行問題。11.3不可抗力的證明一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明文件。第十二條合同的附件12.1附件清單附件清單詳見附件十二。12.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。12.3附件的修改任何一方不得未經(jīng)對方同意擅自修改附件。第十三條合同的簽署與備案13.1簽署程序本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2備案要求雙方應(yīng)將本合同副本報送相關(guān)主管部門備案。13.3合同副本本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同語言本合同采用中文書寫。14.3送達地址雙方同意以合同簽訂地作為legalperson送達地址。14.4聯(lián)系方式雙方的聯(lián)系方式詳見附件十三。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：室內(nèi)裝飾木工項目概述本附件詳細列舉了室內(nèi)裝飾木工項目的具體內(nèi)容，包括木門制作、木窗制作、木制家具制作、木制裝飾品制作等。附件二：材料供應(yīng)清單本附件詳細列出了委托方需要提供的所有材料，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等。附件三：工程進度計劃本附件詳細制定了工程的進度計劃，包括各階段的開始時間、結(jié)束時間、工程內(nèi)容等。附件四：合同價格明細表本附件詳細列出了工程的總價款以及各階段的工程款支付比例和支付時間。附件五：支付方式及進度付款規(guī)定本附件詳細規(guī)定了支付方式以及進度付款的具體要求和程序。附件六：工期延誤違約金計算方式本附件詳細制定了工期延誤違約金的計算方式。附件七：變更費用計算方式本附件詳細制定了變更費用的計算方式。附件八：工期延誤違約金計算方式本附件詳細制定了工期延誤違約金的計算方式。附件九：質(zhì)量不符合約定違約金計算方式本附件詳細制定了質(zhì)量不符合約定違約金的計算方式。附件十：泄露商業(yè)秘密違約金計算方式本附件詳細制定了泄露商業(yè)秘密違約金的計算方式。附件十一：支付違約金計算方式本附件詳細制定了支付違約金的計算方式。附件十二：附件清單本附件詳細列出了所有附件的名稱和編號。附件十三：聯(lián)系方式本附件詳細列出了雙方的聯(lián)系方式。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照約定工期完成工程，應(yīng)支付違約金。例如，如果合同約定工期為60天，承攬方未能在60天內(nèi)完成工程，則應(yīng)按照附件八的計算方式支付違約金。2.承攬方未按照約定質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔修復(fù)、返工等費用，并支付違約金。例如，如果承攬方完成的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，需要返工修復(fù)，則承攬方應(yīng)承擔返工費用，并按照附件九的計算方式支付違約金。3.承攬方泄露委托方商業(yè)秘密，應(yīng)支付違約金。例如，如果承攬方在合同履行過程中泄露了委托方的商業(yè)秘密，則應(yīng)按照附件十的計算方式支付違約金。4.委托方未按照約定時間、方式支付工程款，應(yīng)支付違約金。例如，如果委托方未能在約定的時間內(nèi)支付工程款，則應(yīng)按照附件十一的計算方式支付違約金。5.委托方未按照約定提供材料，導(dǎo)致工程無法正常進行，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。例如，如果委托方未能在約定的時間內(nèi)提供所需材料，導(dǎo)致工程延期或停工，則委托方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中，不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。2.違約金：違約金是指一方違反合同約定時，應(yīng)支付給另一方的金錢賠償。在本合同中，違約金用于賠償因違約行為造成的損失。3.工期延誤：工期延誤是指合同約定的工