專業(yè)力瓦工承攬協議范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL專業(yè)力瓦工承攬協議范本版本合同目錄一覽1.專業(yè)力瓦工承攬協議概述1.1承攬工程的范圍與內容1.2承攬工程的期限與時間安排1.3承攬工程的地點與場所2.雙方的權利與義務2.1承攬方的權利與義務2.1.1承攬方的施工質量與標準2.1.2承攬方的施工安全與環(huán)境保護2.1.3承攬方的工程進度與交付2.2委托方的權利與義務2.2.1委托方的工程設計要求與變更2.2.2委托方的工程款項支付與結算2.2.3委托方的配合與協助義務3.工程款項與支付方式3.1工程總金額與支付條款3.2工程進度款的支付比例與時間3.3工程驗收合格后的尾款支付3.4工程款項支付的方式與途徑4.工程質量與驗收標準4.1工程質量的要求與標準4.2工程驗收的程序與時間安排4.3工程質量問題的處理與修復5.施工安全與環(huán)境保護5.1施工安全的措施與要求5.2施工中的環(huán)境保護與污染防治5.3安全事故的處理與責任承擔6.違約責任與爭議解決6.1承攬方的違約行為與責任6.2委托方的違約行為與責任6.3合同爭議的解決方式與途徑7.合同的變更與解除7.1合同變更的條件與程序7.2合同解除的條件與責任承擔8.合同的效力與終止8.1合同的生效時間與條件8.2合同的終止條件與后續(xù)事項處理9.保密條款與知識產權保護9.1雙方對工程相關的保密信息保密9.2雙方對工程相關的知識產權保護10.合同的簽訂與生效10.1合同簽訂的時間與地點10.2合同的簽字蓋章與生效條件11.其他條款與約定11.1雙方對合同未盡事宜的補充協議11.2雙方對合同的修改與變更協議12.合同的附件與附錄12.1工程詳細設計圖紙與技術要求12.2工程款項支付憑證與發(fā)票13.合同的書面語言與解釋13.1合同的書面語言13.2合同的解釋權歸屬14.合同的簽署頁14.1承攬方的簽署頁14.2委托方的簽署頁第一部分：合同如下：第一條專業(yè)力瓦工承攬協議概述1.1承攬工程的范圍與內容（1）瓦片的選購、質量檢驗和數量核對；（2）瓦片的鋪設、搭接、粘結和接縫處理；（3）瓦片表面處理和防水處理；（4）瓦片施工過程中的安全防護和文明施工；（5）工程驗收和售后服務。1.2承攬工程的期限與時間安排承攬方應按照委托方的要求，確保工程在年月日之前竣工交付。具體施工時間安排由雙方協商確定，并以《工程進度計劃》為準。1.3承攬工程的地點與場所工程實施地點為：市區(qū)街道號，具體施工場所由委托方提供。第二條雙方的權利與義務2.1承攬方的權利與義務2.1.1承攬方的施工質量與標準承攬方應按照委托方的要求和國家相關標準進行施工，確保工程質量符合設計要求和驗收標準。如工程出現質量問題，承攬方應承擔修復和返工的責任。2.1.2承攬方的施工安全與環(huán)境保護承攬方應嚴格執(zhí)行國家有關施工安全、環(huán)境保護的法律法規(guī)，確保施工過程中的人員安全和環(huán)境保護。如發(fā)生安全事故，承攬方應承擔相應的法律責任。2.1.3承攬方的工程進度與交付承攬方應按照《工程進度計劃》完成施工任務，確保工程按時交付。如因承攬方原因導致工程延期，承攬方應承擔相應的違約責任。2.2委托方的權利與義務2.2.1委托方的工程設計要求與變更委托方應向承攬方提供完整的工程設計圖紙、技術要求和施工標準，并按照合同約定支付工程款項。如委托方需要對工程進行變更，應提前通知承攬方，并協商確定變更后的工程內容和價款。2.2.2委托方的工程款項支付與結算委托方應按照《工程進度計劃》和合同約定支付工程款項。工程驗收合格后，委托方應在規(guī)定時間內支付尾款。如委托方逾期支付，應承擔逾期付款的違約責任。2.2.3委托方的配合與協助義務委托方應協助承攬方辦理工程所需的各種手續(xù)，提供施工場所、水源、電源等施工條件，并確保施工過程中的通行安全。如因委托方原因導致工程無法正常進行，承攬方有權要求委托方承擔相應的違約責任。第三條工程款項與支付方式3.1工程總金額與支付條款本工程合同總金額為人民幣元整（大寫：元整），包括工程款、材料款、人工費、交通費等。3.2工程進度款的支付比例與時間工程進度款的支付比例為70%，支付時間為工程進度達到70%時。如承攬方進度符合約定，委托方應在收到承攬方提交的進度款申請后7個工作日內支付。3.3工程驗收合格后的尾款支付工程驗收合格后，委托方應在驗收合格證書頒發(fā)后15日內支付剩余的30%工程尾款。如委托方逾期支付，應承擔逾期付款的違約責任。3.4工程款項支付的方式與途徑工程款項通過銀行轉賬方式支付，具體賬號和開戶行信息由雙方在合同中約定。第四條工程質量與驗收標準4.1工程質量的要求與標準工程質量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計要求。瓦片應選購自正規(guī)廠家，具備產品合格證和質保書。瓦片鋪設應牢固、平整、美觀，接縫應均勻、整齊，表面處理應符合防水要求。4.2工程驗收的程序與時間安排工程驗收分為中間驗收和竣工驗收。中間驗收在工程進度達到70%時進行，竣工驗收在工程完成后進行。驗收程序如下：（1）委托方組織驗收，承攬方配合；（2）驗收合格后，雙方簽署驗收報告；（3）如驗收不合格，承攬方應按照驗收意見進行整改，并重新提交驗收申請。4.3工程質量問題的第八條違約責任與爭議解決8.1承攬方的違約行為與責任（1）修復和返工不符合質量要求的工程部分，并承擔相應費用；（2）按照合同約定支付逾期違約金；（3）因違約行為導致委托方損失的，承攬方應承擔賠償責任。8.2委托方的違約行為與責任（1）按照合同約定支付逾期違約金；（2）承擔因違約行為導致的承攬方損失的賠償責任。8.3合同爭議的解決方式與途徑雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內容，雙方可協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議經雙方簽字蓋章后生效，與本合同具有同等法律效力。9.2合同解除的條件與責任承擔（1）任何一方違反合同約定，導致合同無法履行，對方有權解除合同；（2）因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方均有權解除合同；（3）合同解除后，雙方應按照合同約定處理已發(fā)生的工程款項和其他事項，并承擔相應責任。第十條合同的效力與終止10.1合同的生效時間與條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的工程驗收合格并支付尾款之日終止。10.2合同的終止條件與后續(xù)事項處理合同終止后，承攬方應按照委托方的要求完成工程收尾工作，并確保工程質量在保修期內符合保修要求。雙方應按照合同約定處理合同終止后的相關事項。第十一條保密條款與知識產權保護11.1雙方對工程相關的保密信息保密雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、施工方法等保密信息，應予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。11.2雙方對工程相關的知識產權保護雙方應尊重并保護對方在工程中產生的知識產權，未經對方同意不得使用對方的商標、專利、著作權等。第十二條合同的簽訂與生效12.1合同簽訂的時間與地點本合同于年月日簽訂于市區(qū)街道號。12.2合同的簽字蓋章與生效條件本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后，合同即刻生效。第十三條合同的履行地點與爭議解決13.1合同履行地點本合同的履行地點為市區(qū)街道號。13.2爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十四條合同的簽署頁14.1承攬方的簽署頁（承攬方在此頁簽字蓋章）14.2委托方的簽署頁（委托方在此頁簽字蓋章）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程設計圖紙描述：包含工程詳細設計、施工圖、立面圖、剖面圖等相關圖紙。要求：圖紙需清晰明了，標注完整，符合國家和行業(yè)標準。2.附件二：工程量清單描述：詳細列出工程所需材料、人工、設備等各項費用明細。要求：清單內容準確無誤，項目齊全，報價合理。3.附件三：施工方案描述：詳細說明施工工藝、施工步驟、施工安全措施等。要求：方案應科學合理，具有可操作性，符合安全規(guī)范。4.附件四：材料合格證書及質保書描述：供應商提供的材料合格證書和質保書，證明材料的質量符合標準。要求：證書需由正規(guī)供應商提供，信息完整，有效期限內。5.附件五：施工人員名單及資質證明描述：列出參與施工的所有人員名單及其相關資質證明。要求：人員資質證明真實有效，符合工程要求。6.附件六：工程進度計劃描述：詳細列出工程各階段施工的時間安排和進度要求。要求：計劃應實際可行，必要時應根據實際情況進行調整。7.附件七：安全防護和環(huán)保措施計劃描述：列出施工期間的安全防護措施和環(huán)保措施計劃。要求：計劃應全面，針對性強，確保施工安全與環(huán)境保護。8.附件八：工程驗收標準及方法描述：明確工程驗收的標準和方法，包括質量、進度、安全等方面的要求。要求：驗收標準和方法應具體明確，便于雙方執(zhí)行和監(jiān)督。9.附件九：工程款項支付憑證和發(fā)票描述：支付款項的憑證和發(fā)票，證明款項的支付與接收。要求：憑證和發(fā)票應真實有效，金額準確，符合合同約定。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為及責任示例：承攬方未能按照約定時間完成工程，導致工程延期。責任：承攬方應支付逾期違約金，并承擔因延期導致的損失賠償。2.委托方違約行為及責任示例：委托方未按約定時間支付工程進度款，導致工程停工。責任：委托方應支付逾期違約金，并承擔因停工導致的損失賠償。3.質量不達標違約行為及責任示例：工程驗收時發(fā)現承攬方施工質量不符合約定標準。責任：承攬方應負責修復和返工，并承擔由此產生的費用。4.安全違規(guī)行為及責任示例：施工過程中發(fā)生安全事故，未采取適當的安全防護措施。責任：承攬方應承擔安全事故的責任，賠償受害人的損失。5.知識產權侵權行為及責任示例：承攬方在施工中使用了未經授權的第三方設計或技術。責任：承攬方應承擔侵權責任，賠償委托方的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指專業(yè)力瓦工承攬協議范本版，雙方簽訂的具有法律效力的文件。2.承攬方：指承擔工程瓦工施工工作的主體，具備相關資質和能力。3.委托方：指委托承攬方進行瓦工施工工作的主體，負責提供工程相關條件和要求。4.工程：指雙方