辦公樓裝修粉墻施工合同

辦公樓裝修粉墻施工合同合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方辦公樓裝修粉墻施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________辦公樓裝修粉墻施工項目1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程單價：__________元/平方米1.5工程總價：__________元（大寫：____________________________元整）二、工程期限2.1開工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期延誤：如因乙方原因?qū)е鹿こ滩荒馨雌诳⒐?，乙方?yīng)支付甲方違約金，違約金計算方式為：每延誤一天，乙方應(yīng)支付總價款的千分之__________作為違約金。三、施工質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程安全。3.3乙方應(yīng)保證所使用的材料符合國家有關(guān)環(huán)保要求。3.4工程驗收：工程竣工后，甲方應(yīng)組織驗收，乙方應(yīng)按要求提供相關(guān)資料，配合驗收。如驗收不合格，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)整改完畢，直至驗收合格。四、工程款支付4.1支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為預(yù)付款，剩余款項在工程驗收合格后支付。4.2支付期限：甲方應(yīng)在合同約定的付款日期前支付約定的款項，逾期支付的，應(yīng)支付滯納金，滯納金計算方式為：逾期支付金額的千分之__________。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按約定時間完成工程，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式按照本合同第二條約定的工期延誤違約金計算。5.2甲方如未按約定時間支付工程款，應(yīng)支付滯納金，滯納金計算方式按照本合同第四條約定的逾期付款滯納金計算。六、爭議解決6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：施工圖紙、技術(shù)要求、材料合格證明等。一、附件列表：1.施工圖紙2.技術(shù)要求說明書3.材料合格證明4.工程量清單5.施工方案6.環(huán)保評估報告7.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)8.付款憑證9.工程變更記錄10.工程進(jìn)度報告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，屬于工期延誤，按照合同約定支付違約金。2.甲方未按約定時間支付工程款，屬于逾期付款，按照合同約定支付滯納金。3.乙方使用材料不符合國家環(huán)保要求，屬于違約行為，需整改并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，屬于質(zhì)量違約，需整改直至驗收合格。5.甲方未按約定提供施工條件或手續(xù)，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，屬于甲方違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調(diào)整建筑活動過程中各方權(quán)益的法律規(guī)范總稱。3.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.滯納金：逾期支付款項的一方按照約定向另一方支付的違約金。5.工程驗收：對施工完畢的工程進(jìn)行檢查，確認(rèn)其是否符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的過程。6.環(huán)保要求：國家對建筑材料、施工過程等方面的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：及時溝通，調(diào)整施工計劃，增加人力物力投入。2.付款逾期：提前提醒甲方，協(xié)商解決，必要時依法采取措施追討欠款。3.施工質(zhì)量問題：停工整改，查找原因，重新施工直至驗收合格。4.材料不合格：更換合格材料，對已使用不合格材料的部分進(jìn)行整改。5.合同爭議：友好協(xié)商解決，無法解決的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.辦公樓