二零二四年度工程分包與施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL[二零二四年度]工程分包與施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方信息1.2分包方信息1.3施工合同中術(shù)語定義第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述2.2分包工程范圍2.3施工內(nèi)容明細第三條合同價格與支付3.1合同總價3.2價格調(diào)整機制3.3支付方式與時間第四條工程進度與交付4.1工程進度計劃4.2工程交付標準4.3延期交付違約責任第五條施工質(zhì)量與標準5.1施工質(zhì)量要求5.2質(zhì)量檢驗與驗收5.3質(zhì)量問題處理第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)責任6.2安全防護措施6.3環(huán)保要求與合規(guī)第七條合同的變更與解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3變更與解除的程序第八條違約責任與賠償8.1違約行為及責任8.2賠償金額計算8.3違約責任豁免條件第九條爭議解決方式9.1爭議解決途徑9.2調(diào)解與仲裁9.3法律適用第十條保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務與期限10.3泄密責任與處理第十一條合同的生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3終止后合同處理第十二條合同的附件12.1附件列表12.2附件內(nèi)容說明12.3附件的補充效力第十三條其他條款13.1合同的傳遞13.2合同的修改13.3合同解除后的義務第十四條雙方簽字蓋章14.1發(fā)包方簽字蓋章14.2分包方簽字蓋章14.3簽字蓋章的效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方信息甲方地址：[甲方地址]甲方聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]1.2分包方信息乙方地址：[乙方地址]乙方聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]1.3施工合同中術(shù)語定義（1）工程分包：乙方根據(jù)甲方要求，對甲方擁有的工程進行分包施工的行為。（2）合同總價：本合同約定的工程分包總費用，包括工程款、材料款、人工費等。（3）工程交付：乙方按照合同約定，完成分包工程并交付給甲方使用。（4）違約：一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔違約責任。（5）爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法申請調(diào)解、仲裁或者提起訴訟。第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]工程規(guī)模：[工程規(guī)模]2.2分包工程范圍乙方負責分包的工程范圍包括：[具體分包內(nèi)容]2.3施工內(nèi)容明細乙方施工內(nèi)容包括：[具體施工內(nèi)容]第三條合同價格與支付3.1合同總價本合同約定的工程分包總價為：[合同總價]，幣種為：[幣種]，大寫：[合同總價大寫]。3.2價格調(diào)整機制（1）如遇市場價格波動，合同總價可以根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商進行調(diào)整。（2）價格調(diào)整應當依據(jù)市場行情、材料價格變動等因素，經(jīng)雙方協(xié)商一致后進行。3.3支付方式與時間（1）甲方支付乙方工程款項的方式為：[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]。（2）甲方應按照乙方提交的進度報表和工程驗收報告，及時支付相應的工程款項。（3）甲方支付工程款項的時間為：[支付時間，如工程驗收合格后七個工作日內(nèi)]。第四條工程進度與交付4.1工程進度計劃乙方應按照甲方要求，制定詳細的工程進度計劃，并報甲方備案。4.2工程交付標準乙方完成分包工程后，應按照合同約定的標準進行交付，包括：[交付標準內(nèi)容]。4.3延期交付違約責任如乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诮桓叮曳綉袚鄳倪`約責任，違約金為：[違約金金額]。第五條施工質(zhì)量與標準5.1施工質(zhì)量要求乙方應按照甲方的要求和國家相關(guān)標準進行施工，保證分包工程的質(zhì)量。5.2質(zhì)量檢驗與驗收（1）乙方應在分包工程施工過程中，定期進行自檢、互檢和專檢。（2）工程驗收時，乙方應提供完整的施工資料和質(zhì)量保證資料，供甲方審查。5.3質(zhì)量問題處理如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應立即進行整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，乙方應承擔返工、維修等費用，并支付甲方相應的賠償金。第八條違約責任與賠償8.1違約行為及責任（1）乙方未按照約定時間完成工程分包的，應按照逾期交付部分工程款項的1%向甲方支付違約金。（2）甲方未按照約定時間支付工程款項的，應按照應付款項的1%向乙方支付違約金。（3）一方違反合同的其他約定，應承擔相應的違約責任。8.2賠償金額計算賠償金額根據(jù)甲方實際損失和乙方違約程度確定，具體計算方式如下：（1）直接損失：甲方實際損失的金額，包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備租賃費等。（2）預期利益：甲方因乙方違約未能獲得的利益，包括但不限于利潤、租金、使用費等。（3）違約金：按照本合同約定的違約金計算方式計算。8.3違約責任豁免條件（1）不可抗力導致違約的。（2）對方違約在先，導致本方無法履行合同的。（3）其他法律規(guī)定的豁免條件。第九條爭議解決方式9.1爭議解決途徑（1）雙方應通過友好協(xié)商解決合同爭議。（2）如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2調(diào)解與仲裁（1）雙方可以自愿選擇提交仲裁委員會進行仲裁。（2）如雙方約定仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。9.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條保密條款10.1保密信息范圍保密信息是指本合同簽訂過程中及合同履行過程中雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息。10.2保密義務與期限（1）雙方對保密信息承擔保密義務，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。（2）保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同履行完畢后五年止。10.3泄密責任與處理如一方泄露保密信息，泄露方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十一條合同的生效與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件（1）雙方履行完合同約定的義務，合同自然終止。（2）雙方協(xié)商一致提前終止合同。11.3終止后合同處理合同終止后，雙方應按照合同約定處理未了事項，包括但不限于工程結(jié)算、資料歸檔等。第十二條合同的附件12.1附件列表附件包括：[附件名稱列表]12.2附件內(nèi)容說明附件內(nèi)容為：[附件內(nèi)容簡要說明]12.3附件的補充效力附件與合同具有同等效力，如有沖突，以附件為準。第十三條其他條款13.1合同的傳遞本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2合同的修改合同的修改、補充必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。13.3合同解除后的義務合同解除后，乙方應立即停止施工，妥善處理剩余工程，并按照甲方要求進行交接。第十四條雙方簽字蓋章14.1發(fā)包方簽字蓋章甲方代表：[甲方代表姓名]，職務：[職務]，簽字：14.2分包方簽字蓋章乙方代表：[乙方代表姓名]，職務：[職務]，簽字：14.3簽字蓋章的效力雙方簽字蓋章后，本合同即具有法律效力，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的條款如下：第十五條第三方介入15.1第三方定義第三方是指除甲方和乙方之外，參與或關(guān)聯(lián)本合同履行過程的個體或組織，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設(shè)計方、材料供應商等。15.2第三方介入條件（1）當甲乙方在履行合同過程中，因特殊原因需要第三方提供專業(yè)服務時，可以協(xié)商一致引入第三方。（2）第三方介入需經(jīng)甲乙方共同同意，并簽訂書面補充協(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務。第十六條第三方責任與權(quán)益16.1第三方責任第三方應按照甲乙方的要求和國家相關(guān)標準進行工作，保證分包工程的質(zhì)量和安全。16.2第三方權(quán)益（1）第三方有權(quán)按照約定獲得相應的報酬。（2）第三方有權(quán)拒絕違反法律法規(guī)和合同約定的指令。第十七條第三方介入的額外條款及說明17.1額外條款（1）第三方介入后，甲乙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的具體工作范圍、職責、報酬等。（2）第三方協(xié)議的簽訂不影響甲乙方之間的合同關(guān)系，甲乙方仍應按照原合同約定履行各自義務。17.2說明（1）第三方介入不影響甲乙方的權(quán)利和義務，甲乙方對第三方的行為不承擔連帶責任。（2）甲乙方應審慎選擇第三方，并對其行為進行監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量和安全。第十八條第三方責任限額18.1第三方責任限額定義第三方責任限額是指甲乙方對第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的違約、侵權(quán)等行為所承擔的最高賠償責任。18.2第三方責任限額的確定（1）甲乙方應在書面協(xié)議中明確第三方的責任限額，該限額不應超過甲乙方因第三方違約、侵權(quán)所遭受的實際損失。（2）如甲乙方未在書面協(xié)議中明確第三方責任限額，雙方應根據(jù)實際情況協(xié)商確定。18.3第三方責任限額的適用（1）第三方在履行合同過程中造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任，但不超過甲乙雙方約定的責任限額。（2）第三方在履行合同過程中造成乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任，但不超過甲乙雙方約定的責任限額。第十九條第三方違約處理19.1第三方違約行為及責任第三方如違反合同約定，應承擔相應的違約責任，賠償甲乙方因此遭受的損失。19.2第三方違約責任豁免條件（1）不可抗力導致違約的。（2）甲乙方違約在先，導致第三方無法履行合同的。（3）其他法律規(guī)定的豁免條件。第二十條爭議解決20.1第三方與甲乙方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法申請調(diào)解、仲裁或者提起訴訟。20.2第三方與甲乙方之間的爭議，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系，甲乙方應繼續(xù)履行合同約定的義務。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件名稱附件內(nèi)容附件說明1.工程設(shè)計圖紙工程詳細設(shè)計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等工程實施的基礎(chǔ)文件，乙方根據(jù)圖紙進行施工2.工程量清單詳細列出工程所需材料、工程量及價格的清單乙方根據(jù)清單進行材料采購和工程量計算3.施工方案詳細描述施工過程、施工方法、施工步驟等乙方根據(jù)方案進行施工操作4.材料合格證書材料供應商提供的材料合格證明文件乙方采購材料時需核對5.施工合同副本本合同的正本副本，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份具有同等法律效力6.支付憑證甲方支付工程款項的憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)金收據(jù)等甲方提供支付憑證以證明支付行為7.工程驗收報告工程完成后，乙方提交的工程驗收報告乙方應保證工程質(zhì)量符合約定標準8.變更協(xié)議雙方就合同變更事項簽訂的書面協(xié)議變更合同內(nèi)容的依據(jù)9.仲裁裁決書如發(fā)生爭議，仲裁委員會作出的裁決書具有法律效力，雙方應遵守10.法院判決書如發(fā)生爭議，法院作出的判決書具有法律效力，雙方應遵守說明二：違約行為及責任認定：違約行為責任認定標準示例說明1.未按約定時間完成工程分包按照逾期交付部分工程款項的1%向甲方支付違約金乙方延期交付工程，甲方要求乙方支付違約金2.未按約定支付工程款項按照應付款項的1%向乙方支付違約金甲方延期支付工程款，乙方要求甲方支付違約金3.未按約定質(zhì)量標準完成工程乙方應承擔返工、維修等費用，并支付甲方相應的賠償金乙方施工質(zhì)量不符合標準，甲方要求乙方整改并賠償4.未按約定時間進行工程交付按照逾期交付部分工程款項的1%向甲方支付違約金乙方未能按約定時間交付工程，甲方要求乙方支付違約金5.未按約定履行安全防護措施乙方應承擔相應的違約責任，并支付甲方相應的賠償金乙方未采取安全防護措施導致安全事故，甲方要求乙方賠償6.未按約定保密信息按照違約金計算方式計算賠償金額