2025年度幕墻工程勞務分包合同工期延誤賠償協(xié)議

2025年度幕墻工程勞務分包合同工期延誤賠償協(xié)議甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工期延誤賠償協(xié)議1.工期延誤定義本協(xié)議所指的工期延誤是指乙方在合同約定的工期范圍內(nèi)未能按期完成工程勞務分包工作。2.工期延誤賠償①工期延誤每超過一日，乙方應向甲方支付相當于合同總價款的______%的賠償金；②工期延誤超過合同工期______日，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付相當于合同總價款的______%的違約金。二、工期延誤賠償計算1.工期延誤賠償金額計算工期延誤賠償金額=合同總價款×工期延誤天數(shù)×賠償比例2.工期延誤賠償支付乙方應在接到甲方書面通知后的______個工作日內(nèi)支付工期延誤賠償金。三、工期延誤賠償協(xié)議的生效與終止1.生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.終止①雙方達成協(xié)議，書面同意終止本協(xié)議；②本協(xié)議約定的工期延誤賠償事宜已全部履行完畢；③甲方解除合同，并要求乙方支付違約金。四、其他約定1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。五、雙方權(quán)利與義務1.甲方權(quán)利與義務權(quán)利：有權(quán)對乙方工期延誤的情況進行監(jiān)督，并要求乙方按照本協(xié)議約定進行賠償。有權(quán)在乙方未按照協(xié)議約定進行賠償?shù)那闆r下，采取法律手段維護自身權(quán)益。義務：按照協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付工期延誤賠償金。提供乙方為完成工程所需的相關(guān)資料和協(xié)助。2.乙方權(quán)利與義務權(quán)利：在發(fā)生工期延誤后，有權(quán)按照協(xié)議約定要求甲方支付賠償金。有權(quán)在甲方未按時支付賠償金的情況下，采取法律手段維護自身權(quán)益。義務：按照合同約定的時間和質(zhì)量完成工程勞務分包工作。在發(fā)生工期延誤時，及時向甲方報告，并按照協(xié)議約定進行賠償。六、工期延誤賠償?shù)木唧w實施1.工期延誤賠償?shù)挠嬎愎て谘诱`賠償?shù)挠嬎惴绞桨凑諈f(xié)議約定的賠償標準執(zhí)行。2.工期延誤賠償?shù)闹Ц兑曳綉诮拥郊追綍婀て谘诱`通知后的______個工作日內(nèi)支付賠償金。七、爭議解決1.爭議解決方式雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。八、其他約定1.本協(xié)議未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.本協(xié)議的修改、補充需經(jīng)雙方書面同意，并自雙方簽字之日起生效。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導致無法履行協(xié)議義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議等。十一、爭議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應對在協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機密信息（包括但不限于材料價格、工程設計方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時長）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______簽署日期：______年______