2025版停工賠償協(xié)議書：停工賠償及工期延誤補(bǔ)償協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版停工賠償協(xié)議書：停工賠償及工期延誤補(bǔ)償協(xié)議本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的與原則2.雙方當(dāng)事人信息2.1當(dāng)事人名稱及性質(zhì)2.2當(dāng)事人住所地、聯(lián)系方式3.停工原因及時(shí)間3.1停工原因概述3.2停工時(shí)間及持續(xù)時(shí)間4.停工期間責(zé)任劃分4.1當(dāng)事人一的責(zé)任4.2當(dāng)事人二的責(zé)任5.停工賠償計(jì)算方式5.1停工賠償金額計(jì)算公式5.2賠償計(jì)算涉及的具體項(xiàng)目6.工期延誤補(bǔ)償方式6.1工期延誤補(bǔ)償計(jì)算公式6.2補(bǔ)償計(jì)算涉及的具體項(xiàng)目7.付款方式及時(shí)間7.1付款方式概述7.2付款時(shí)間及期限8.違約責(zé)任及處理8.1違約責(zé)任概述8.2違約責(zé)任的承擔(dān)及處理9.爭議解決方式9.1爭議解決原則9.2爭議解決方式及程序10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同變更及解除11.1合同變更程序11.2合同解除程序12.其他約定事項(xiàng)12.1合同附件及補(bǔ)充條款12.2其他特殊約定事項(xiàng)13.合同簽署及見證13.1合同簽署程序13.2合同見證及證明14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.1.1依據(jù)《中華人民共和國合同法》1.1.2依據(jù)《中華人民共和國建筑法》1.1.3依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》1.2合同訂立的目的與原則1.2.1本合同旨在明確雙方在停工期間的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益。1.2.2合同訂立遵循公平、公正、誠實(shí)信用的原則。2.雙方當(dāng)事人信息2.1當(dāng)事人名稱及性質(zhì)2.2當(dāng)事人住所地、聯(lián)系方式2.2.1甲方住所地：省市區(qū)路號(hào)2.2.3乙方住所地：省市區(qū)路號(hào)3.停工原因及時(shí)間3.1停工原因概述3.1.1由于原因?qū)е录追巾?xiàng)目停工。3.2停工時(shí)間及持續(xù)時(shí)間3.2.1停工開始時(shí)間：年月日3.2.2預(yù)計(jì)停工結(jié)束時(shí)間：年月日3.2.3實(shí)際停工結(jié)束時(shí)間：以實(shí)際恢復(fù)施工時(shí)間為準(zhǔn)。4.停工期間責(zé)任劃分4.1當(dāng)事人一的責(zé)任4.1.1甲方負(fù)責(zé)提供停工原因的證明材料。4.1.2甲方負(fù)責(zé)停工期間的現(xiàn)場安全維護(hù)。4.2當(dāng)事人二的責(zé)任4.2.1乙方負(fù)責(zé)提供停工期間的工程進(jìn)度及損失情況。4.2.2乙方負(fù)責(zé)督促甲方盡快恢復(fù)施工。5.停工賠償計(jì)算方式5.1停工賠償金額計(jì)算公式5.1.1停工賠償金額=停工期間實(shí)際損失金額×賠償比例5.2賠償計(jì)算涉及的具體項(xiàng)目5.2.1人工費(fèi)5.2.2材料費(fèi)5.2.3施工機(jī)械使用費(fèi)5.2.4其他相關(guān)費(fèi)用6.工期延誤補(bǔ)償方式6.1工期延誤補(bǔ)償計(jì)算公式6.1.1工期延誤補(bǔ)償金額=工期延誤天數(shù)×每日補(bǔ)償金額6.2補(bǔ)償計(jì)算涉及的具體項(xiàng)目6.2.1工期延誤天數(shù)計(jì)算方法6.2.2每日補(bǔ)償金額計(jì)算方法7.付款方式及時(shí)間7.1付款方式概述7.1.1乙方應(yīng)于停工賠償及工期延誤補(bǔ)償計(jì)算完成后，向甲方支付賠償及補(bǔ)償款項(xiàng)。7.2付款時(shí)間及期限7.2.1乙方應(yīng)在收到甲方提交的停工賠償及工期延誤補(bǔ)償計(jì)算報(bào)告后10個(gè)工作日內(nèi)支付賠償及補(bǔ)償款項(xiàng)。7.2.2逾期支付的，乙方應(yīng)按每日萬分之五支付滯納金。8.違約責(zé)任及處理8.1違約責(zé)任概述8.1.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。8.2違約責(zé)任的承擔(dān)及處理8.2.1若甲方未按時(shí)支付賠償及補(bǔ)償款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按每日賠償及補(bǔ)償金額的1%計(jì)算。8.2.2若乙方未按時(shí)恢復(fù)施工或未按約定提供停工原因證明，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按每日賠償及補(bǔ)償金額的1%計(jì)算。8.2.3雙方協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.爭議解決方式9.1爭議解決原則9.1.1雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決爭議。9.2爭議解決方式及程序9.2.1雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成可提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。9.2.2若仲裁委員會(huì)未能解決爭議，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件10.2.1.1合同約定的工期延誤超過合同總工期的30%；10.2.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.2.3.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；10.2.4.4合同約定的其他終止條件。11.合同變更及解除11.1合同變更程序11.1.1合同變更應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同解除程序11.2.1合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方，并說明解除原因。11.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理剩余事項(xiàng)。12.其他約定事項(xiàng)12.1合同附件及補(bǔ)充條款12.1.1本合同附件包括但不限于停工原因證明、損失計(jì)算報(bào)告等。12.2其他特殊約定事項(xiàng)12.2.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署及見證13.1合同簽署程序13.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同見證及證明13.2.1本合同簽署時(shí)，雙方可邀請(qǐng)見證人到場見證，見證人應(yīng)在合同上簽字確認(rèn)。14.合同附件14.1本合同附件一：停工原因證明14.2本合同附件二：損失計(jì)算報(bào)告14.3本合同附件三：其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1第三方是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行的獨(dú)立第三方。1.2第三方介入的范圍包括但不限于中介服務(wù)、技術(shù)支持、監(jiān)理監(jiān)督、法律咨詢等。2.第三方介入的程序與條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂第三方介入?yún)f(xié)議。2.2第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任限額。2.3第三方介入?yún)f(xié)議的簽訂應(yīng)遵循公平、公正、誠實(shí)信用的原則。3.第三方介入的職責(zé)與權(quán)利3.1第三方的職責(zé)：3.1.1按照甲方和乙方的委托，提供專業(yè)服務(wù)，確保合同履行的順利進(jìn)行。3.1.2對(duì)合同履行過程中的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)解，提出解決方案。3.1.3對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等符合相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。3.2第三方的權(quán)利：3.2.1要求甲方和乙方提供必要的資料和信息。3.2.2對(duì)甲方和乙方違反合同約定或造成損失的行為提出警告或建議。3.2.3在必要時(shí)，有權(quán)向甲方和乙方提出暫停或終止合同履行的建議。4.第三方介入的義務(wù)4.1第三方應(yīng)按照合同約定，履行自己的職責(zé)，確保合同履行的順利進(jìn)行。4.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。4.3第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事任何違法活動(dòng)。5.第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入?yún)f(xié)議約定，由甲乙雙方共同確定。5.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：5.2.1第三方因自身原因?qū)е潞贤男惺茏?，造成甲方或乙方損失的，應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的關(guān)系：6.1.1第三方作為甲方委托的專業(yè)服務(wù)提供者，應(yīng)服從甲方的管理。6.1.2第三方應(yīng)按照甲方的要求，提供專業(yè)服務(wù)，確保合同履行的順利進(jìn)行。6.2第三方與乙方的關(guān)系：6.2.1第三方作為乙方委托的專業(yè)服務(wù)提供者，應(yīng)服從乙方的管理。6.2.2第三方應(yīng)按照乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)，確保合同履行的順利進(jìn)行。6.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系：6.3.1第三方應(yīng)保持中立，公正處理甲乙雙方的爭議。6.3.2第三方應(yīng)尊重甲乙雙方的合法權(quán)益，不得偏袒任何一方。7.第三方介入的終止7.1第三方介入?yún)f(xié)議終止的條件：7.1.1合同履行完畢；7.1.2雙方協(xié)商一致解除第三方介入?yún)f(xié)議；7.1.3第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)；7.1.4合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力因素。7.2第三方介入?yún)f(xié)議終止后的處理：7.2.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定，妥善處理合同終止后的遺留問題。7.2.2第三方應(yīng)在終止協(xié)議簽訂之日起15日內(nèi)，向甲乙雙方提交終止報(bào)告。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.停工原因證明要求：詳細(xì)描述停工原因，包括但不限于自然災(zāi)害、政策調(diào)整、不可抗力等因素，并提供相關(guān)證明材料。說明：此附件用于證明停工原因的合理性，以便計(jì)算停工賠償及工期延誤補(bǔ)償。2.損失計(jì)算報(bào)告要求：詳細(xì)列出停工期間甲方和乙方的損失項(xiàng)目，包括但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)等，并附上計(jì)算依據(jù)。說明：此附件用于計(jì)算停工賠償及工期延誤補(bǔ)償?shù)囊罁?jù)。3.第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任限額，以及介入程序和條件。說明：此附件用于規(guī)范第三方介入的行為，保障合同履行的順利進(jìn)行。4.爭議解決記錄要求：詳細(xì)記錄爭議解決的過程，包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁等。說明：此附件用于證明爭議解決的真實(shí)性和有效性。5.合同變更協(xié)議要求：詳細(xì)記錄合同變更的內(nèi)容，包括但不限于變更原因、變更條款等。說明：此附件用于證明合同變更的合法性和有效性。6.合同解除協(xié)議要求：詳細(xì)記錄合同解除的原因、解除條款等。說明：此附件用于證明合同解除的合法性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方違約行為：未按時(shí)支付賠償及補(bǔ)償款項(xiàng)；未按時(shí)恢復(fù)施工或未按約定提供停工原因證明；違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行。1.2乙方違約行為：未按時(shí)支付賠償及補(bǔ)償款項(xiàng)；未按時(shí)恢復(fù)施工或未按約定提供停工原因證明；違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行。1.3第三方違約行為：未履行職責(zé)，導(dǎo)致合同履行受阻；故意或重大過失造成甲方或乙方損失；違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1甲方違約責(zé)任認(rèn)定：按照每日賠償及補(bǔ)償金額的1%支付違約金；賠償甲方因違約行為造成的損失。2.2乙方違約責(zé)任認(rèn)定：按照每日賠償及補(bǔ)償金額的1%支付違約金；賠償乙方因違約行為造成的損失。2.3第三方違約責(zé)任認(rèn)定：按照第三方責(zé)任限額支付賠償；賠償甲方或乙方因違約行為造成的損失。3.違約行為示例說明：3.1甲方違約示例：甲方應(yīng)于停工賠償及工期延誤補(bǔ)償計(jì)算完成后10個(gè)工作日內(nèi)支付賠償及補(bǔ)償款項(xiàng)，但甲方未按時(shí)支付，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按每日賠償及補(bǔ)償金額的1%計(jì)算。3.2乙方違約示例：乙方應(yīng)于收到甲方提交的停工賠償及工期延誤補(bǔ)償計(jì)算報(bào)告后10個(gè)工作日內(nèi)支付賠償及補(bǔ)償款項(xiàng)，但乙方未按時(shí)支付，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按每日賠償及補(bǔ)償金額的1%計(jì)算。3.3第三方違約示例：第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲方或乙方損失，應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。全文完。2024版停工賠償協(xié)議書：停工賠償及工期延誤補(bǔ)償協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱1.2雙方法定代表人或授權(quán)代表1.3雙方聯(lián)系方式2.項(xiàng)目背景及停工原因2.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目概況2.2停工原因及具體時(shí)間3.停工期間損失賠償3.1賠償范圍3.2賠償計(jì)算方式3.3賠償支付方式4.工期延誤補(bǔ)償4.1工期延誤原因及具體時(shí)間4.2補(bǔ)償范圍4.3補(bǔ)償計(jì)算方式4.4補(bǔ)償支付方式5.賠償與補(bǔ)償?shù)木唧w條款5.1賠償與補(bǔ)償?shù)钠鹬箷r(shí)間5.2賠償與補(bǔ)償?shù)慕痤~5.3賠償與補(bǔ)償?shù)闹Ц稌r(shí)間6.爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機(jī)構(gòu)6.3爭議解決程序7.合同生效及終止7.1合同生效條件7.2合同終止條件7.3合同解除條件8.違約責(zé)任8.1違約行為及認(rèn)定8.2違約責(zé)任承擔(dān)方式8.3違約責(zé)任計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)9.合同附件9.1合同附件清單9.2合同附件內(nèi)容10.合同簽署及見證10.1合同簽署日期10.2合同簽署地點(diǎn)10.3合同見證人11.合同變更及解除11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件11.4合同解除程序12.合同通知及送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址12.3送達(dá)時(shí)間13.合同爭議管轄13.1爭議管轄法院13.2爭議管轄地14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定條款14.2其他約定事項(xiàng)說明第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2雙方法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人或授權(quán)代表：[甲方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]乙方法定代表人或授權(quán)代表：[乙方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]1.3雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]、[甲方電子郵箱]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]、[乙方電子郵箱]2.項(xiàng)目背景及停工原因2.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：[項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目概況：[項(xiàng)目簡要描述，包括項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)等]2.2停工原因及具體時(shí)間停工原因：[停工原因說明，如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等]停工開始時(shí)間：[停工開始日期]停工結(jié)束時(shí)間：[停工結(jié)束日期]3.停工期間損失賠償3.1賠償范圍（1）停工期間甲方已投入的設(shè)備、材料、人工等直接費(fèi)用；（2）停工期間乙方因停工造成的間接損失；（3）停工期間甲方因停工造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。3.2賠償計(jì)算方式賠償金額=直接費(fèi)用+間接損失+其他經(jīng)濟(jì)損失3.3賠償支付方式賠償支付方式為現(xiàn)金支付，乙方應(yīng)按照甲方要求在合同約定的時(shí)間內(nèi)將賠償金額支付至甲方指定賬戶。4.工期延誤補(bǔ)償4.1工期延誤原因及具體時(shí)間工期延誤原因：[工期延誤原因說明，如停工原因等]工期延誤開始時(shí)間：[工期延誤開始日期]工期延誤結(jié)束時(shí)間：[工期延誤結(jié)束日期]4.2補(bǔ)償范圍（1）因工期延誤造成的合同約定工期延長；（2）因工期延誤造成的額外費(fèi)用；（3）因工期延誤造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。4.3補(bǔ)償計(jì)算方式補(bǔ)償金額=工期延長天數(shù)×每天補(bǔ)償金額+額外費(fèi)用+其他經(jīng)濟(jì)損失4.4補(bǔ)償支付方式補(bǔ)償支付方式為現(xiàn)金支付，甲方應(yīng)按照合同約定在工期延誤結(jié)束后的一定期限內(nèi)將補(bǔ)償金額支付至乙方指定賬戶。5.賠償與補(bǔ)償?shù)木唧w條款5.1賠償與補(bǔ)償?shù)钠鹬箷r(shí)間賠償與補(bǔ)償?shù)钠鹬箷r(shí)間以合同約定的停工原因及具體時(shí)間為準(zhǔn)。5.2賠償與補(bǔ)償?shù)慕痤~賠償與補(bǔ)償?shù)慕痤~根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算，具體金額詳見第三條和第四條。5.3賠償與補(bǔ)償?shù)闹Ц稌r(shí)間賠償與補(bǔ)償?shù)闹Ц稌r(shí)間按照合同約定的支付方式進(jìn)行，具體支付時(shí)間詳見第三條和第四條。6.爭議解決6.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同約定的爭議解決機(jī)構(gòu)提起訴訟。6.2爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)為[爭議解決機(jī)構(gòu)名稱]，爭議解決地點(diǎn)為[爭議解決地點(diǎn)]。6.3爭議解決程序爭議解決程序按照爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行。7.合同生效及終止7.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2合同終止條件（1）合同約定的賠償與補(bǔ)償全部履行完畢；（2）合同約定的爭議解決程序完成；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。7.3合同解除條件（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；（2）發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。8.違約責(zé)任8.1違約行為及認(rèn)定（1）甲方未按照約定支付賠償與補(bǔ)償金額；（2）乙方未按照約定支付賠償與補(bǔ)償金額；（3）一方未按照約定履行合同約定的其他義務(wù)。違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款及相關(guān)法律法規(guī)。8.2違約責(zé)任承擔(dān)方式（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約行為所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)違約行為所造成的間接經(jīng)濟(jì)損失；（3）違約方應(yīng)支付違約金，違約金金額為[違約金金額]；（4）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為而產(chǎn)生的其他責(zé)任。8.3違約責(zé)任計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)違約責(zé)任計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、影響及合同約定進(jìn)行確定。9.合同附件9.1合同附件清單合同附件清單如下：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件；（2）停工原因證明材料；（3）賠償與補(bǔ)償計(jì)算依據(jù)；（4）其他與本合同有關(guān)的文件。9.2合同附件內(nèi)容合同附件內(nèi)容詳見附件清單。10.合同簽署及見證10.1合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同簽署地點(diǎn)合同簽署地點(diǎn)為[合同簽署地點(diǎn)]。10.3合同見證人合同見證人為[見證人姓名]，見證人代表[見證人單位名稱]。11.合同變更及解除11.1合同變更條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）法律法規(guī)或政策調(diào)整；（3）不可抗力事件發(fā)生。11.2合同變更程序合同變更程序如下：（1）雙方協(xié)商一致后，簽訂合同變更協(xié)議；（2）合同變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3合同解除條件（1）一方違約；（2）不可抗力事件發(fā)生；（3）雙方協(xié)商一致。11.4合同解除程序合同解除程序如下：（1）提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對(duì)方；（2）雙方在接到解除通知之日起[解除通知期限]內(nèi)，未能就合同解除達(dá)成一致意見的，任何一方均有權(quán)向合同約定的爭議解決機(jī)構(gòu)提起訴訟。12.合同通知及送達(dá)12.1通知方式（1）書面通知；（2）傳真；（3）電子郵件。12.2送達(dá)地址雙方送達(dá)地址詳見合同第一條。12.3送達(dá)時(shí)間送達(dá)時(shí)間以通知發(fā)出后[通知期限]內(nèi)到達(dá)對(duì)方為準(zhǔn)。13.合同爭議管轄13.1爭議管轄法院合同爭議管轄法院為[爭議管轄法院名稱]。13.2爭議管轄地爭議管轄地為[爭議管轄地]。14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定條款本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。14.2其他約定事項(xiàng)說明本合同為雙方真實(shí)意思表示，具有法律效力。本合同一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，第三方指介入合同履行過程中的中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)或其他任何非合同雙方主體，其介入旨在協(xié)助合同履行、提供專業(yè)意見或執(zhí)行特定任務(wù)。15.2第三方介入目的第三方介入旨在：（1）確保合同條款的準(zhǔn)確執(zhí)行；（2）提供專業(yè)評(píng)估和咨詢；（3）監(jiān)督合同履行過程；（4）解決合同履行中的爭議。16.第三方介入程序16.1第三方選擇甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇第三方，并確保第三方具備完成其任務(wù)所需的專業(yè)能力和資質(zhì)。16.2第三方合同甲方和乙方應(yīng)與第三方簽訂單獨(dú)的合同，明確第三方在本合同中的具體職責(zé)和權(quán)限。17.第三方責(zé)任17.1責(zé)任范圍第三方在本合同中的責(zé)任范圍限于其合同約定的職責(zé)，不包括因甲方或乙方違約行為導(dǎo)致的損失。17.2責(zé)任限額17.2.1第三方責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額為[金額]，此限額為第三方因其違約行為或疏忽導(dǎo)致的甲方或乙方損失的最高賠償額。17.2.2超出責(zé)任限額的處理若第三方因其違約行為或疏忽導(dǎo)致的損失超過責(zé)任限額，超出部分由甲方和乙方按比例分擔(dān)。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1職責(zé)劃分甲方、乙方和第三方應(yīng)明確各自的職責(zé)范圍，避免職責(zé)交叉或重疊。18.2權(quán)利劃分甲方、乙方和第三方應(yīng)享有各自合同約定的權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)。18.3責(zé)任劃分甲方、乙方和第三方應(yīng)承擔(dān)各自合同約定的責(zé)任，第三方責(zé)任僅限于其合同約定的職責(zé)。19.第三方介入的額外條款及說明19.1第三方介入的必要性（1）合同履行過程中出現(xiàn)重大爭議；（2）需要對(duì)合同履行情況進(jìn)行專業(yè)評(píng)估；（3）需要對(duì)合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督。19.2第三方介入的流程19.2.1甲方和乙方協(xié)商決定引入第三方；19.2.2甲方和乙方與第三方簽訂合同，明確第三方職責(zé)；19.2.3第三方按照合同約定介入合同履行過程。19.3第三方介入的費(fèi)用第三方介入的費(fèi)用由甲方和乙方按照合同約定分擔(dān)。20.第三方介入的終止20.1第三方介入的終止條件（1）合同履行完畢；（2）爭議解決；（3）雙方協(xié)商一致。20.2第三方介入的終止流程20.2.1甲方和乙方通知第三方終止介入；20.2.3第三方介入終止，甲方和乙方與第三方簽訂終止協(xié)議。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求：提供項(xiàng)目立項(xiàng)的正式文件，包括項(xiàng)目批準(zhǔn)書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。說明：此文件證明項(xiàng)目具備合法性和可行性。2.停工原因證明材料詳細(xì)要求：提供能夠證明停工原因的相關(guān)證明文件，如自然災(zāi)害報(bào)告、政策調(diào)整文件等。說明：此文件用于確定停工原因的真實(shí)性和合理性。3.賠償與補(bǔ)償計(jì)算依據(jù)詳細(xì)要求：提供賠償與補(bǔ)償計(jì)算的詳細(xì)依據(jù)，包括計(jì)算公式、相關(guān)費(fèi)用清單等。說明：此文件用于確保賠償與補(bǔ)償金額的準(zhǔn)確性和公正性。4.工期延誤證明材料詳細(xì)要求：提供能夠證明工期延誤的相關(guān)證明文件，如監(jiān)理報(bào)告、現(xiàn)場照片等。說明：此文件用于確定工期延誤的真實(shí)性和合理性。5.第三方合同詳細(xì)要求：提供與第三方簽訂的合同文件，包括合同條款、雙方簽字蓋章等。說明：此文件用于明確第三方在合同中的職責(zé)和權(quán)限。6.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：提供爭議解決協(xié)議文件，包括爭議解決方式、爭議解決機(jī)構(gòu)等。說明：此文件用于明確爭議解決的具體流程和規(guī)則。7.爭議解決機(jī)構(gòu)裁決書詳細(xì)要求：提供爭議解決機(jī)構(gòu)作出的裁決書，包括裁決內(nèi)容、裁決依據(jù)等。說明：此文件用于證明爭議解決的最終結(jié)果。8.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：提供合同變更協(xié)議文件，包括變更內(nèi)容、變更原因等。說明：此文件用于記錄合同變更的詳細(xì)信息。9.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：提供合同解除協(xié)議文件，包括解除原因、解除日期等。說明：此文件用于證明合同解除的合法性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按照約定支付賠償與補(bǔ)償金額。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：按照合同約定的賠償金額計(jì)算，并支付違約金。示例：若甲方未按照約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付賠償金額，則每日應(yīng)支付[金額]的違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按照約定支付賠償與補(bǔ)償金額。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：按照合同約定的賠償金額計(jì)算，并支付違約金。示例：若乙方未按照約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付賠償金額，則每日應(yīng)支付[金額]的違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按照合同約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：按照第三方合同約定的責(zé)任限額計(jì)算賠償金額。示例：若第三方因未履行職責(zé)導(dǎo)致甲方或乙方損失，則第三方應(yīng)承擔(dān)不超過[金額]的賠償責(zé)任。4.不可抗力導(dǎo)致的違約違約行為：因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)不可抗力事件的影響程度，由合同雙方協(xié)商解決。示例：若因自然災(zāi)害導(dǎo)致項(xiàng)目停工，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行合同或進(jìn)行賠償。5.合同終止后的違約違約行為：合同終止后，一方未按照約定處理合同相關(guān)事宜。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：按照合同約定或法律法規(guī)處理。示例：合同終止后，若乙方未按照約定退還甲方設(shè)備，則乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024版停工賠償協(xié)議書：停工賠償及工期延誤補(bǔ)償協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同的定義1.2術(shù)語解釋2.停工原因及確認(rèn)2.1停工原因2.2停工確認(rèn)程序3.停工賠償計(jì)算3.1賠償計(jì)算公式3.2賠償計(jì)算依據(jù)4.工期延誤補(bǔ)償4.1工期延誤計(jì)算4.2工期延誤補(bǔ)償方式5.賠償支付5.1支付方式5.2支付時(shí)間6.爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決程序7.違約責(zé)任7.1違約責(zé)任定義7.2違約責(zé)任承擔(dān)8.合同解除8.1合同解除條件8.2合同解除程序9.合同生效9.1合同生效條件9.2合同生效時(shí)間10.合同變更10.1合同變更程序10.2合同變更生效11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序12.通知和通訊12.1通知方式12.2通訊地址13.不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力處理14.其他條款14.1保密條款14.2解密條款14.3合同份數(shù)14.4適用法律14.5合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同的定義1.2術(shù)語解釋（1）“停工”指因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因?qū)е乱曳綗o法正常進(jìn)行施工活動(dòng)的情況；（2）“工期延誤”指因停工或其他原因?qū)е率┕みM(jìn)度滯后于合同約定的時(shí)間；（3）“賠償”指乙方因停工或工期延誤所遭受的經(jīng)濟(jì)損失；（4）“補(bǔ)償”指甲方對(duì)乙方因停工或工期延誤所遭受的經(jīng)濟(jì)損失給予的補(bǔ)償。2.停工原因及確認(rèn)2.1停工原因（1）自然災(zāi)害；（2）政府行為；（3）甲方提供的材料、設(shè)備不符合合同約定；（4）甲方未按合同約定支付工程款；（5）其他非乙方原因。2.2停工確認(rèn)程序發(fā)生停工情況時(shí)，乙方應(yīng)在停工發(fā)生后的二十四小時(shí)內(nèi)以書面形式通知甲方，并說明停工原因。甲方應(yīng)在收到乙方通知后的二十四小時(shí)內(nèi)予以確認(rèn)。3.停工賠償計(jì)算3.1賠償計(jì)算公式賠償金額=停工天數(shù)×每天賠償金額3.2賠償計(jì)算依據(jù)每天賠償金額以合同約定的工程款為基數(shù)，按照停工期間乙方實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)算。4.工期延誤補(bǔ)償4.1工期延誤計(jì)算工期延誤天數(shù)=實(shí)際完成工程量/合同約定每天工程量合同約定工期4.2工期延誤補(bǔ)償方式甲方應(yīng)按照合同約定的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)乙方因工期延誤所遭受的經(jīng)濟(jì)損失給予補(bǔ)償。5.賠償支付5.1支付方式賠償支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，甲方應(yīng)在收到乙方提交的賠償申請(qǐng)后的七個(gè)工作日內(nèi)支付賠償金額。5.2支付時(shí)間賠償支付時(shí)間為每月的一個(gè)工作日。6.爭議解決6.1爭議解決方式本合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2爭議解決程序雙方應(yīng)在本合同簽訂之日起三十日內(nèi)就爭議事項(xiàng)進(jìn)行友好協(xié)商；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.合同解除8.1合同解除條件（1）一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)仍未糾正；（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）一方違反保密條款，造成對(duì)方重大損失；（4）合同約定的其他解除條件。8.2合同解除程序9.合同生效9.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同生效時(shí)間本合同自簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為合同約定的期限。10.合同變更10.1合同變更程序任何一方提出變更本合同內(nèi)容的，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議后，變更內(nèi)容生效。10.2合同變更生效合同變更協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與本合同具有同等法律效力。11.合同終止11.1合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同解除；（3）合同約定的其他終止條件。11.2合同終止程序12.通知和通訊12.1通知方式（1）專人遞送；（2）快遞；（3）傳真；（4）電子郵件。12.2通訊地址雙方在本合同中列明的通訊地址為送達(dá)通知的地址，除非一方提前以書面形式通知對(duì)方變更通訊地址。13.不可抗力13.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。13.2不可抗力處理發(fā)生不可抗力事件時(shí)，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取措施減輕損失。不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。14.其他條款14.1保密條款雙方對(duì)本合同內(nèi)容及履行情況負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。14.2解密條款（1）法律法規(guī)要求公開；（2）雙方書面同意；（3）保密信息已公開。14.3合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.4適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.5合同附件本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評(píng)估方、調(diào)解方、仲裁方等。15.2第三方介入條件（1）合同履行過程中出現(xiàn)爭議，雙方無法達(dá)成一致意見；（2）需要第三方提供專業(yè)服務(wù)，如技術(shù)評(píng)估、工程監(jiān)理等；（3）合同履行過程中出現(xiàn)特殊情況，需要第三方提供專業(yè)意見或協(xié)助；（4）合同約定的其他第三方介入情況。15.3第三方介入程序甲乙雙方協(xié)商一致后，可邀請(qǐng)第三方介入。第三方介入前，應(yīng)與甲乙雙方簽訂相應(yīng)的協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。16.甲乙雙方額外條款16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并確保第三方具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和資質(zhì)。16.2第三方職責(zé)（1）提供專業(yè)服務(wù)，如技術(shù)評(píng)估、工程監(jiān)理等；（2）協(xié)助解決合同履行過程中的爭議；（3）監(jiān)督合同履行情況，確保合同目的實(shí)現(xiàn)；（4）合同約定的其他職責(zé)。16.3第三方費(fèi)用第三方費(fèi)用包括但不限于服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中，第三方責(zé)任限額是指第三方因履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的違約責(zé)任，甲乙雙方約定的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定，具體包括：（1）違約責(zé)任限額；（2）因第三方原因?qū)е碌暮贤男姓系K賠償限額；（3）合同約定的其他責(zé)任限額。17.3責(zé)任限額適用第三方責(zé)任限額僅適用于第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的違約責(zé)任，不適用于甲乙雙方之間的違約責(zé)任。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系基于甲乙雙方簽訂的第三方介入?yún)f(xié)議，第三方應(yīng)按照協(xié)議約定履行職責(zé)，甲方應(yīng)積極配合。18.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系基于甲乙雙方簽訂的第三方介入?yún)f(xié)議，第三方應(yīng)按照協(xié)議約定履行職責(zé)，乙方應(yīng)積極配合。18.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方的關(guān)系基于甲乙雙方簽訂的第三方介入?yún)f(xié)議，第三方應(yīng)作為甲乙雙方的共同合作方，協(xié)助解決合同履行過程中的問題。19.第三方介入?yún)f(xié)議的解除19.1解除條件（1）第三方無法履行協(xié)議約定的職責(zé)；（2）第三方違反協(xié)議約定，造成甲乙雙方重大損失；（3）合同約定的其他解除條件。