拆分標段承攬工程合同（2篇）

拆分標段承攬工程合同甲方（工程發(fā)包方）：_______

乙方（承攬方）：_______

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就以下工程項目的承攬事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_______

2.工程地點：_______

3.工程規(guī)模：_______

4.工程內容：_______

5.工程標段劃分：_______

二、合同標的

1.乙方承攬的工程標段：_______（以下簡稱“本標段”）

2.本標段工程量：_______

3.本標段合同金額：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元

三、合同工期

1.工程開工日期：_______

2.工程竣工日期：_______

3.工期延誤的處理：_______

四、質量標準

1.本標段工程質量應達到_______標準。

2.乙方應按照國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方要求，確保工程質量。

五、合同價款支付

1.付款方式：_______

2.付款期限：_______

3.逾期付款的違約責任：_______

六、雙方權利與義務

1.甲方的權利與義務：_______

2.乙方的權利與義務：_______

七、違約責任

1.甲方違約責任：_______

2.乙方違約責任：_______

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______

代表（簽字）：_______代表（簽字）：_______

簽訂日期：_______簽訂日期：_______拆分標段承攬工程合同（二）甲方（委托人）：_______

乙方（承攬人）：_______

鑒于甲方擬進行_______（工程名稱）的建設，根據工程特點和實際需求，經雙方協(xié)商一致，決定將工程拆分成以下標段進行承攬施工?，F(xiàn)將有關事項明確如下：

一、工程概況

1.工程名稱：_______

2.工程地點：_______

3.工程規(guī)模：_______

4.工程內容：_______

二、標段劃分

1.標段一：_______（工程內容、規(guī)模、面積等）

2.標段二：_______（工程內容、規(guī)模、面積等）

3.標段三：_______（工程內容、規(guī)模、面積等）

（以此類推，根據實際拆分情況列出所有標段）

三、合同條款

1.乙方在接到甲方中標通知書后，應在規(guī)定的時間內與甲方簽訂正式承攬合同。

2.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范及施工要求進行施工。

3.乙方應保證工程質量，確保工程按期完成。

4.乙方應按照合同約定的付款方式及進度支付工程款項。

5.甲方有權對乙方施工過程中的質量問題進行監(jiān)督和檢查，對不符合要求的工程有權要求乙方進行整改。

6.乙方應按照甲方要求，提供相關施工資料和驗收報告。

7.雙方應遵守國家有關法律法規(guī)，履行合同約定的各項義務。

四、違約責任

1.乙方未能按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。

2.乙方在施工過程中出現(xiàn)質量問題，甲方有權要求乙方進行整改，直至達到合同約定的質量標準。

3.甲方未能按照合同約定支付工程款項，乙方有權暫停施工，并要求甲方承擔相應的違約責任。

五、爭議解決

雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本合同