2025銀行工程施工合同

?合同編號：合同各方：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，訂立本合同，共同完成本項目。第一條工程概況1.1本項目位于，主要包括等工程內容。1.2工程規(guī)模：。1.3工程質量標準：。第二條合同價格2.1本合同總價款為人民幣（大寫）：元整（小寫）：元。2.2合同價款支付方式：。第三條合同履行3.1承包方應按照本合同約定的工程內容、工程規(guī)模、工程質量標準、施工周期等要求，完成本工程的施工。3.2承包方應按照約定的時間節(jié)點完成工程進度，如有延期，應承擔相應的違約責任。3.3委托方應按照約定的付款時間節(jié)點支付合同價款，如有逾期支付，應承擔相應的違約責任。第四條合同的變更和解除4.1合同的變更：合同履行過程中，如需變更合同內容，應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。4.2合同的解除：在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，致使合同無法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同。第五條違約責任5.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償給對方造成的損失。5.2違約金的計算方式：。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同價款結清之日終止。甲方（委托方）：乙方（承包方）：法定代表人（或授權代表）：法定代表人（或授權代表）：簽訂日期：注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應嚴格遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)。解決辦法：在合同中明確雙方應遵守的法律法規(guī)，并在合同履行過程中，確保雙方的行為符合法律法規(guī)的要求。2.合同價款的支付和收取應符合國家相關財務規(guī)定。解決辦法：在合同中明確價款支付和收取的方式、時間等，確保符合國家相關財務規(guī)定。3.工程質量應符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。解決辦法：在合同中明確工程質量標準，并按照國家、行業(yè)標準進行施工和驗收。4.保護環(huán)境和安全生產。解決辦法：在合同中明確雙方應遵守的環(huán)境保護和安全生產的相關規(guī)定，并采取相應的措施確保施工過程中的環(huán)境和安全生產。5.保密條款。解決辦法：在合同中設定保密條款，明確雙方應保守的秘密內容、保密期限等，違反保密條款的一方應承擔違約責任。6.爭議解決。解決辦法：在合同中約定爭議解決方式，如協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等。法律名詞及名詞解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：一方違反合同約定，應向守約方支付的違約賠償金。3.法定代表人：指依法代表法人或其他組織的自然人。4.授權代表：指被法定代表人授權代表其行使合同權利和義務的自然人。5.工程驗收：指工程項目完成后，由委托方、承包方和相關單位進行的質量、安全、功能等方面的檢查、評定和認可。6.合同履行：指合同雙方按照合同約定，完成各自權利和義務的過程。7.法律法規(guī)：指中華人民共和國的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章等。8.仲裁：指合同雙方約定將合同爭議提交仲裁機構進行審理和裁決的一種爭議解決方式。9.訴訟：指合同雙方將合同爭議提交人民法院進行審理和判決的一種爭議解決方式。應用場合：1.適用于銀行工程的施工合同，包括但不限于網點建設、改造、裝修等工程。2.可用于其他類型建筑工程的施工合同，根據實際情況調整相關條款。補充條款：1.工程變更：如工程內容、規(guī)模、質量標準等發(fā)生變更，雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內容、價款等。2.延期條款：如因特殊情況導致工程延期，雙方應簽訂書面延期協(xié)議，明確延期期限、違約責任等。3.保險條款：雙方應根據工程特點和法律法規(guī)要求，辦理相應的保險手續(xù)，并互相提供保險憑證。4.知識產權保護：雙方應尊重和保護彼此的知識產權，未經對方許可，不得使用對方的商標、專利等技術成果。5.稅務條款：雙方應遵守國家稅務法規(guī)，依法納稅，并互相提供稅務登記證等證明材料。附件列表：1.工程圖紙和技術資料2.工程量清單3.