2025年度戶外景觀雕塑油漆施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度戶外景觀雕塑油漆施工合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（委托方）：_________________乙方（施工方）：_________________鑒于甲方需對位于_________________的戶外景觀雕塑進行油漆施工，乙方愿意接受甲方的委托，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、施工范圍及內(nèi)容（1）對雕塑表面進行清潔、打磨、脫漆等預(yù)處理；（2）按照甲方提供的顏色要求，進行油漆施工；（3）油漆施工過程中所需的材料、工具及人工費用；（4）油漆施工后的養(yǎng)護工作。2.施工內(nèi)容：乙方按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計要求及現(xiàn)場實際情況，負責(zé)完成雕塑油漆施工任務(wù)。二、施工期限1.施工開始日期：_________________2.施工完成日期：_________________3.乙方應(yīng)確保在合同約定的期限內(nèi)完成施工任務(wù)。三、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.施工質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求；2.油漆施工后，雕塑表面應(yīng)平整、色澤均勻，無明顯劃痕、氣泡、漏涂等現(xiàn)象；3.施工完成后，甲方應(yīng)組織驗收，乙方應(yīng)配合驗收。四、工程款支付1.工程款支付方式：_________________2.工程款支付節(jié)點：_________________3.甲方應(yīng)在施工過程中根據(jù)乙方實際完成工作量及約定的支付節(jié)點，支付工程款。五、違約責(zé)任1.乙方未按約定時間完成施工任務(wù)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付合同總價的1%作為違約金；2.乙方施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失；3.乙方未按約定質(zhì)量完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方進行返工，直至達到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；如因返工導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；4.任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議；3.本合同附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________________乙方（蓋章）：_________________簽訂日期：_________________附：施工圖紙、設(shè)計要求及現(xiàn)場實際情況說明（如有）第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于設(shè)計師、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商、保險機構(gòu)、評估機構(gòu)、仲裁機構(gòu)等。二、第三方介入的目的及范圍1.第三方介入的目的：為提高施工質(zhì)量、確保施工進度、降低施工風(fēng)險，以及協(xié)助解決合同履行過程中的爭議。2.第三方介入的范圍：（1）設(shè)計變更：如有設(shè)計變更，由設(shè)計師根據(jù)甲方要求出具設(shè)計變更通知單，乙方應(yīng)按照變更通知單進行相應(yīng)調(diào)整；（2）施工監(jiān)理：監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合合同約定及國家標(biāo)準(zhǔn)；（3）材料供應(yīng)：材料供應(yīng)商提供符合合同要求的油漆及其他施工材料；（4）風(fēng)險評估與保險：保險機構(gòu)對施工過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估，并為施工提供相應(yīng)的保險保障；（5）爭議解決：仲裁機構(gòu)或法院對合同履行過程中產(chǎn)生的爭議進行仲裁或判決。三、第三方的責(zé)任與權(quán)利1.第三方的責(zé)任：（1）設(shè)計師：負責(zé)設(shè)計變更的審核，確保變更后的設(shè)計符合合同要求；（2）監(jiān)理單位：負責(zé)施工過程中的監(jiān)督，確保施工質(zhì)量、進度及安全；（3）材料供應(yīng)商：保證提供的材料符合合同要求，并承擔(dān)因材料質(zhì)量問題造成的損失；（4）保險機構(gòu)：在保險責(zé)任范圍內(nèi)，對施工過程中發(fā)生的意外事故進行賠償；（5）評估機構(gòu)：對施工過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估，并提出相應(yīng)的防范措施；（6）仲裁機構(gòu)或法院：對合同履行過程中產(chǎn)生的爭議進行仲裁或判決。2.第三方的權(quán)利：（1）設(shè)計師：有權(quán)要求乙方按照設(shè)計變更通知單進行相應(yīng)調(diào)整；（2）監(jiān)理單位：有權(quán)要求乙方整改不符合要求的施工質(zhì)量問題；（3）材料供應(yīng)商：有權(quán)要求乙方按照合同要求使用其提供的材料；（4）保險機構(gòu)：有權(quán)要求乙方履行保險合同約定的義務(wù)；（5）評估機構(gòu)：有權(quán)要求乙方采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施；（6）仲裁機構(gòu)或法院：有權(quán)對合同履行過程中產(chǎn)生的爭議進行仲裁或判決。四、第三方的責(zé)任限額1.設(shè)計師：因設(shè)計變更導(dǎo)致的質(zhì)量問題，設(shè)計師的責(zé)任限額為合同總價的1%；2.監(jiān)理單位：因監(jiān)理不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題，監(jiān)理單位的責(zé)任限額為合同總價的1%；3.材料供應(yīng)商：因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失，材料供應(yīng)商的責(zé)任限額為合同總價的1%；4.保險機構(gòu)：在保險責(zé)任范圍內(nèi)，保險機構(gòu)的責(zé)任限額為保險合同約定的賠償金額；5.評估機構(gòu)：因風(fēng)險評估失誤導(dǎo)致的損失，評估機構(gòu)的責(zé)任限額為合同總價的1%；6.仲裁機構(gòu)或法院：根據(jù)仲裁或判決結(jié)果，確定第三方的責(zé)任限額。五、第三方的更換與替換1.如第三方無法履行其職責(zé)，甲方或乙方有權(quán)要求更換或替換第三方；2.更換或替換第三方前，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)對方同意；3.更換或替換第三方后，原第三方與本合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止，新第三方承擔(dān)原第三方的權(quán)利義務(wù)。六、第三方的保密義務(wù)1.第三方對本合同內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方或乙方書面同意，不得向任何第三方泄露；2.第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系：第三方作為獨立主體，與甲方、乙方分別簽訂相關(guān)協(xié)議，各自承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)；2.第三方與甲方、乙方在合同履行過程中的權(quán)利義務(wù)劃分：（1）甲方與乙方：按照本合同約定，履行各自的權(quán)利義務(wù)；（2）甲方與第三方：甲方與第三方簽訂的協(xié)議中約定各自的權(quán)利義務(wù)；（3）乙方與第三方：乙方與第三方簽訂的協(xié)議中約定各自的權(quán)利義務(wù)。八、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議；2.本合同附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙及設(shè)計要求詳細要求：提供雕塑的詳細設(shè)計圖紙，包括尺寸、顏色、材質(zhì)等信息。說明：圖紙應(yīng)清晰、完整，以便乙方準(zhǔn)確理解施工要求。2.施工現(xiàn)場照片及視頻資料詳細要求：記錄施工現(xiàn)場的實際情況，包括雕塑的位置、環(huán)境、周邊設(shè)施等。說明：資料應(yīng)真實反映施工現(xiàn)場，便于后續(xù)驗收和爭議解決。3.材料清單及質(zhì)量證明詳細要求：列出所有用于油漆施工的材料，并提供材料的質(zhì)量證明文件。說明：材料清單應(yīng)詳細列出每種材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.施工進度表詳細要求：制定詳細的施工進度計劃，包括每個階段的開始和結(jié)束時間。說明：進度表應(yīng)便于甲方和乙方監(jiān)控施工進度，確保按時完成施工。5.施工日志詳細要求：記錄施工過程中的重要事項，包括天氣、材料使用、人員變動等。說明：施工日志應(yīng)真實記錄施工過程，作為后續(xù)驗收和爭議解決的依據(jù)。6.驗收報告詳細要求：驗收完成后，由甲方或第三方出具驗收報告，記錄驗收結(jié)果。說明：驗收報告應(yīng)詳細記錄驗收標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果，作為合同履行的最終證明。7.爭議解決協(xié)議詳細要求：如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)簽署爭議解決協(xié)議，明確解決方式。說明：爭議解決協(xié)議應(yīng)包括爭議解決的方式、時間、地點等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.乙方未按約定時間完成施工任務(wù)責(zé)任認定：每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價的1%作為違約金。示例：若合同約定施工期為30天，乙方實際完成時間為35天，則乙方應(yīng)支付5天的違約金。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任認定：乙方應(yīng)承擔(dān)返工責(zé)任，直至達到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；若因返工導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：若甲方驗收發(fā)現(xiàn)油漆施工存在明顯質(zhì)量問題，乙方應(yīng)進行返工，并承擔(dān)因返工導(dǎo)致的額外費用。3.第三方未能履行其職責(zé)責(zé)任認定：第三方應(yīng)根據(jù)其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例：若監(jiān)理單位未履行監(jiān)理職責(zé)，導(dǎo)致施工質(zhì)量不符合要求，監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.甲方未按約定支付工程款責(zé)任認定：甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款，如逾期支付，應(yīng)向乙方支付違約金。示例：若甲方逾期支付工程款，每