2025年度建筑工程合同施工合同電子化管理與信息共享

2025年度建筑工程合同施工合同電子化管理與信息共享本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：第一條合同雙方甲方（建設(shè)單位）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______乙方（施工單位）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______第二條工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程規(guī)模：_______4.工程結(jié)構(gòu)：_______5.工程投資：_______6.工程工期：_______7.工程質(zhì)量等級：_______第三條工程施工內(nèi)容1.施工內(nèi)容：_______2.施工圖紙：_______3.施工標準：_______4.施工組織設(shè)計：_______5.施工技術(shù)方案：_______6.施工安全措施：_______7.施工環(huán)境保護措施：_______第四條合同價款1.合同價款：_______2.付款方式：_______3.付款節(jié)點：_______4.逾期付款違約金：_______第五條甲方責任1.提供施工場地：_______2.提供施工圖紙：_______3.提供施工所需材料：_______4.審批施工許可：_______5.解決施工中存在的問題：_______6.甲方其他責任：_______第六條乙方責任1.施工組織與管理：_______2.施工質(zhì)量控制：_______3.施工安全控制：_______4.施工環(huán)境保護：_______5.乙方其他責任：_______第七條工程驗收1.驗收標準：_______2.驗收程序：_______3.驗收不合格的處理：_______4.甲方驗收不合格的責任：_______5.乙方驗收不合格的責任：_______第八條違約責任1.甲方違約責任：_______2.乙方違約責任：_______3.違約金計算方法：_______第九條爭議解決1.爭議解決方式：_______2.爭議解決機構(gòu)：_______第十條合同解除1.合同解除條件：_______2.合同解除程序：_______3.合同解除后的處理：_______第十一條合同生效1.合同生效條件：_______2.合同生效日期：_______第十二條合同解除或終止1.合同解除或終止條件：_______2.合同解除或終止程序：_______3.合同解除或終止后的處理：_______第十三條合同變更1.合同變更條件：_______2.合同變更程序：_______3.合同變更后的處理：_______第十四條不可抗力1.不可抗力范圍：_______2.不可抗力發(fā)生時的處理：_______第十五條合同終止1.合同終止條件：_______2.合同終止程序：_______3.合同終止后的處理：_______第十六條附則1.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（建設(shè)單位）：乙方（施工單位）：第二部分：第三方介入后的修正第十一條第三方介入概述1.1定義：本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，在本合同履行過程中，因提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、咨詢、監(jiān)理、檢測、評估等目的而介入本合同的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的目的：第三方介入本合同，旨在提高工程施工的效率、保證工程質(zhì)量、降低施工風險，以及促進電子化管理與信息共享。第十二條第三方選擇與介入程序12.1第三方選擇：甲方、乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方，并簽署相應(yīng)的合作協(xié)議。12.2介入程序：（1）甲方、乙方共同向第三方發(fā)出介入邀請，明確介入范圍、時間、費用等事項。（2）第三方在收到邀請后，應(yīng)在_______日內(nèi)回復(fù)甲方、乙方是否接受介入邀請。（3）甲方、乙方與第三方達成一致后，簽署合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責任。（4）第三方在協(xié)議簽訂后_______日內(nèi)，向甲方、乙方提交介入計劃。第十三條第三方責任限額13.1第三方責任：第三方在介入本合同過程中，因自身原因造成甲方、乙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。13.2責任限額：（1）第三方責任限額為本合同價款的_______%。（2）第三方責任限額最高不超過_______萬元人民幣。（3）若第三方責任限額不足以彌補甲方、乙方損失的，甲方、乙方有權(quán)要求第三方承擔超出責任限額的賠償責任。第十四條第三方權(quán)利與義務(wù)14.1第三方權(quán)利：（1）根據(jù)合作協(xié)議，獲得甲方、乙方提供的必要信息、資料和資源。（2）在介入過程中，有權(quán)對工程施工質(zhì)量、進度、安全等方面進行監(jiān)督和檢查。（3）根據(jù)實際情況，提出合理化建議和改進措施。14.2第三方義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合作協(xié)議的相關(guān)規(guī)定。（2）按照介入計劃，按時、保質(zhì)、保量地完成各項任務(wù)。（3）對介入過程中獲取的甲方、乙方信息，負有保密義務(wù)。（4）對介入過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向甲方、乙方報告，并協(xié)助解決。第十五條第三方與其他各方的劃分說明15.1第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方作為甲方聘請的專業(yè)服務(wù)提供者，與甲方之間形成委托關(guān)系。（2）第三方應(yīng)服從甲方的管理，執(zhí)行甲方的要求。15.2第三方與乙方的關(guān)系：（1）第三方作為乙方聘請的專業(yè)服務(wù)提供者，與乙方之間形成委托關(guān)系。（2）第三方應(yīng)服從乙方的管理，執(zhí)行乙方的指令。15.3第三方與其他各方的責任劃分：（1）甲方、乙方對第三方介入過程中的行為承擔連帶責任。（2）第三方在介入過程中，對自身行為承擔責任。（3）若第三方介入過程中發(fā)生爭議，由甲方、乙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十六條第三方介入的終止16.1終止條件：（1）本合同終止。（2）合作協(xié)議終止。（3）第三方因自身原因無法繼續(xù)履行合作協(xié)議。16.2終止程序：（1）甲方、乙方與第三方協(xié)商一致，終止合作協(xié)議。（2）第三方在終止協(xié)議后_______日內(nèi)，向甲方、乙方提交介入終止報告。（3）甲方、乙方對第三方介入終止后的工作進行全面驗收。第十七條本部分修正的適用范圍本部分修正適用于本合同履行過程中，甲方、乙方根據(jù)實際情況，需要引入第三方介入的所有情形。第十八條本部分修正的生效本部分修正自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程施工圖紙：包括但不限于施工圖、設(shè)計說明書、材料清單、技術(shù)規(guī)范等。2.施工組織設(shè)計：包括但不限于施工方案、進度計劃、人員安排、機械設(shè)備配置等。3.施工合同：本合同文本。4.付款進度計劃：詳細列明各付款節(jié)點的金額、時間及付款條件。5.工程質(zhì)量驗收記錄：包括但不限于各階段的質(zhì)量驗收報告、隱蔽工程驗收記錄等。6.施工安全措施及環(huán)境保護措施：包括但不限于安全施工方案、環(huán)境保護方案、應(yīng)急預(yù)案等。7.第三方合作協(xié)議：包括但不限于與第三方簽署的監(jiān)理合同、檢測合同、咨詢合同等。8.工程變更記錄：記錄所有工程變更的內(nèi)容、原因、影響及處理措施。10.爭議解決文件：包括但不限于雙方協(xié)商記錄、仲裁裁決書、法院判決書等。附件要求及說明：1.附件必須真實、準確、完整，反映工程實際情況。2.附件格式應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)范要求。3.附件應(yīng)妥善保管，確保在工程驗收、保修期內(nèi)可隨時查閱。4.附件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：（1）甲方未按時支付合同價款，應(yīng)承擔逾期付款違約金，違約金計算方式為_______。（2）甲方未按時提供施工圖紙、材料等，導(dǎo)致工程延誤，應(yīng)賠償乙方因延誤造成的損失。（3）甲方未按規(guī)定履行審批手續(xù)，導(dǎo)致工程無法正常施工，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。示例：若甲方未按時支付乙方工程進度款，逾期15天，甲方應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。2.乙方違約行為及責任認定：（1）乙方未按時完成工程，應(yīng)承擔延誤工期違約金，違約金計算方式為_______。（2）乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，應(yīng)承擔修復(fù)、返工等費用，直至達到合同要求。（3）乙方未按規(guī)定采取安全措施，導(dǎo)致安全事故發(fā)生，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。示例：若乙方未按合同約定完成工程，延誤工期30天，乙方應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。3.第三方違約行為及責任認定：（1）第三方未按合作協(xié)議履行職責，導(dǎo)致工程延誤、質(zhì)量不合格等，應(yīng)承擔違約責任。（2）第三方違反保密協(xié)議，泄露甲方、乙方信息，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任