2025年度城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目合同標(biāo)準(zhǔn)范本

2025年度城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目合同標(biāo)準(zhǔn)范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號(hào)：_______簽訂日期：_______甲方（建設(shè)方）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（施工方）：_______地址：_______法定代表人：_______鑒于：1.甲方負(fù)責(zé)建設(shè)城市軌道交通項(xiàng)目，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，需與乙方簽訂施工合同。2.乙方具備從事城市軌道交通施工的資質(zhì)和條件，愿意為甲方提供施工服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點(diǎn)：_______3.工程規(guī)模：_______4.工程建設(shè)內(nèi)容：_______5.工程總投資：_______二、工程承包范圍1.乙方負(fù)責(zé)本工程的施工、調(diào)試、試運(yùn)行等工作。2.乙方負(fù)責(zé)工程所需材料、設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試等工作。3.乙方負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)的管理、施工安全、環(huán)境保護(hù)等工作。三、工期1.本工程合同工期為_______個(gè)月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.乙方應(yīng)在合同工期內(nèi)完成本工程的施工、調(diào)試、試運(yùn)行等工作。四、合同價(jià)款及支付方式1.本工程合同價(jià)款為：_______2.合同價(jià)款支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付合同價(jià)款的_______%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的_______%支付；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付合同價(jià)款的_______%；（4）質(zhì)保金為合同價(jià)款的_______%，在質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題退還乙方。五、質(zhì)量要求1.本工程必須符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及合同約定，確保工程質(zhì)量。3.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全。六、施工組織與管理1.乙方應(yīng)建立健全施工組織機(jī)構(gòu)，配備合格的施工管理人員。2.乙方應(yīng)制定施工方案，經(jīng)甲方審核同意后實(shí)施。3.乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全。七、竣工驗(yàn)收1.本工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)辦理產(chǎn)權(quán)登記。2.工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款。八、違約責(zé)任1.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。3.雙方違反合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（建設(shè)方）：____________________乙方（施工方）：___________________________年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為完成工程建設(shè)項(xiàng)目而介入本合同關(guān)系的任何自然人、法人或其他組織。2.第三方包括但不限于設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、咨詢機(jī)構(gòu)、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、施工分包單位等。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，應(yīng)按照其與甲方或乙方簽訂的合同約定執(zhí)行。2.第三方的責(zé)任限額，應(yīng)依據(jù)其與甲方或乙方簽訂的合同中約定的責(zé)任限額確定。3.若第三方責(zé)任限額低于本合同約定的責(zé)任限額，則以本合同約定的責(zé)任限額為準(zhǔn)。三、第三方責(zé)權(quán)利劃分1.第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利：（1）按照合同約定，向甲方或乙方提供設(shè)計(jì)、咨詢、材料、設(shè)備等服務(wù)；（2）在合同約定的時(shí)間內(nèi)，完成相應(yīng)的服務(wù)工作；（3）根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。2.第三方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)：（1）按照合同約定，提供符合質(zhì)量要求的服務(wù)；（2）遵守國(guó)家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，確保服務(wù)質(zhì)量；（3）按照合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任：（1）因第三方原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）因第三方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）因第三方原因?qū)е掳踩鹿?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、第三方介入的程序1.甲方或乙方需與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。2.第三方合作協(xié)議簽訂后，應(yīng)報(bào)送甲方或乙方備案。3.甲方或乙方應(yīng)在收到第三方合作協(xié)議備案材料之日起_______日內(nèi)，對(duì)第三方進(jìn)行資質(zhì)審查。4.甲方或乙方對(duì)第三方資質(zhì)審查合格后，應(yīng)通知第三方介入本合同關(guān)系。五、第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，應(yīng)按照本合同約定及合作協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的義務(wù)。2.甲方或乙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。3.第三方在履行合同過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。4.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方變更1.任何一方需變更第三方，應(yīng)提前_______日通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。2.變更第三方后，原第三方合作協(xié)議自動(dòng)終止，新第三方應(yīng)按照本合同約定及合作協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的義務(wù)。七、第三方退出1.第三方在合同履行過程中，如需退出，應(yīng)提前_______日通知甲方或乙方，并經(jīng)甲方或乙方同意。3.第三方退出后，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。九、本修正條款作為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（建設(shè)方）：____________________乙方（施工方）：___________________________年_______月_______日第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設(shè)計(jì)文件：包括但不限于初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更通知等，要求設(shè)計(jì)文件符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并由具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位出具。2.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范：要求施工圖紙及技術(shù)規(guī)范完整、準(zhǔn)確，并由具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位提供。3.材料設(shè)備清單：包括材料設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、供應(yīng)商等信息，要求清單真實(shí)、完整。4.施工組織設(shè)計(jì)：包括施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工安全措施、環(huán)境保護(hù)措施等，要求組織設(shè)計(jì)合理、可行。5.施工合同：包括本合同及所有附件，要求合同內(nèi)容完整、條款明確。6.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，要求報(bào)告真實(shí)、完整。7.付款憑證：包括預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工款等付款憑證，要求憑證真實(shí)、完整。8.質(zhì)保金退還憑證：包括質(zhì)保金退還申請(qǐng)、退還憑證等，要求憑證真實(shí)、完整。9.爭(zhēng)議解決文件：包括爭(zhēng)議解決協(xié)議、法院判決書等，要求文件真實(shí)、完整。10.其他相關(guān)文件：包括但不限于政府審批文件、合同變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等，要求文件真實(shí)、完整。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程，導(dǎo)致工程延誤。（2）乙方提供的材料、設(shè)備不符合合同約定或國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（3）乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，造成人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。（4）甲方未按合同約定支付工程款。（5）第三方未按合同約定履行義務(wù)，造成工程延誤或質(zhì)量問題。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）乙方未按合同約定時(shí)間完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。（2）乙方提供的材料、設(shè)備不符合合同約定或國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償由此造成的損失。（4）甲方未按合同約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。（5）第三方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此造成的損失。示例說明：1.乙方未按合同約定時(shí)間完成工程，延誤工期30天，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。2.乙方提供的鋼筋不符合合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，造成1人死亡，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償