2025年度建筑施工工期延誤補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議

2025年度建筑施工工期延誤補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（施工單位）名稱：____________________甲方（施工單位）地址：____________________甲方（施工單位）法定代表人：____________________甲方（施工單位）聯(lián)系電話：____________________乙方（建設(shè)單位）名稱：____________________乙方（建設(shè)單位）地址：____________________乙方（建設(shè)單位）法定代表人：____________________乙方（建設(shè)單位）聯(lián)系電話：____________________一、工期延誤補(bǔ)償原則（1）甲方未按約定提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工條件等；（2）甲方未按約定支付工程進(jìn)度款；（3）甲方因自身原因?qū)е鹿こ掏９?、窩工；（4）不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤；（5）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)定應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的工期延誤。（1）乙方未按約定提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工條件等；（2）乙方未按約定支付工程進(jìn)度款；（3）乙方因自身原因?qū)е鹿こ掏９?、窩工；（4）不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤；（5）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)定應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的工期延誤。二、工期延誤補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方因上述原因造成工期延誤，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。2.乙方因上述原因造成工期延誤，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。三、工期延誤補(bǔ)償計(jì)算方法1.工期延誤補(bǔ)償費(fèi)用按實(shí)際延誤天數(shù)計(jì)算，不足一日按一日計(jì)算。2.工期延誤補(bǔ)償費(fèi)用應(yīng)在工期延誤事件發(fā)生后____日內(nèi)支付。四、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同履行地人民法院提起訴訟。2.本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。五、其他1.本協(xié)議未盡事宜，按主合同約定執(zhí)行。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（施工單位）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（建設(shè)單位）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、咨詢機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的適用范圍（1）甲方或乙方因自身原因無(wú)法履行本協(xié)議約定的義務(wù)；（2）甲方和乙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)；（3）本協(xié)議約定的其他需要第三方介入的情況。2.第三方介入的目的是為了協(xié)助甲方和乙方解決爭(zhēng)議，確保工程順利進(jìn)行。三、第三方介入的程序1.甲方和乙方在發(fā)生需要第三方介入的情況時(shí)，應(yīng)共同協(xié)商確定第三方介入的方式和具體事項(xiàng)。2.甲方和乙方應(yīng)在確定第三方后，將第三方介入的事項(xiàng)、方式和期限通知對(duì)方。3.第三方應(yīng)在接到通知后，按照約定的時(shí)間和方式介入。四、第三方的責(zé)任和權(quán)利1.第三方的責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照甲方和乙方的約定，公正、公平地處理爭(zhēng)議；（2）第三方在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（3）第三方在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。2.第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供與爭(zhēng)議相關(guān)的證據(jù)和資料；（2）第三方有權(quán)根據(jù)爭(zhēng)議的具體情況，提出處理建議；（3）第三方有權(quán)在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，對(duì)甲方和乙方的行為進(jìn)行監(jiān)督。五、第三方責(zé)任限額1.第三方在介入本協(xié)議爭(zhēng)議處理過(guò)程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方責(zé)任限額由甲方和乙方在協(xié)議中約定，未約定的，以不超過(guò)爭(zhēng)議金額的____%為限。3.第三方責(zé)任限額不包括因不可抗力因素造成的損失。六、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方作為甲方在爭(zhēng)議處理過(guò)程中的協(xié)助者，不承擔(dān)甲方在主合同中的主要責(zé)任；（2）第三方在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，應(yīng)尊重甲方的合法權(quán)益。2.第三方與乙方的關(guān)系：（1）第三方作為乙方在爭(zhēng)議處理過(guò)程中的協(xié)助者，不承擔(dān)乙方在主合同中的主要責(zé)任；（2）第三方在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益。3.第三方與主合同其他相關(guān)方的關(guān)系：（1）第三方在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，應(yīng)尊重主合同其他相關(guān)方的合法權(quán)益；（2）第三方在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，應(yīng)遵守主合同的相關(guān)約定。七、爭(zhēng)議解決1.甲方和乙方在第三方介入過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同履行地人民法院提起訴訟。2.第三方在處理爭(zhēng)議過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方或乙方有違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本協(xié)議約定的情況，有權(quán)要求甲方或乙方改正。八、其他1.本協(xié)議未盡事宜，按主合同約定執(zhí)行。2.本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。3.本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（施工單位）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（建設(shè)單位）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第三方（名稱）：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________地址：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.《____項(xiàng)目施工合同》：包括合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等。2.《2025年度建筑施工工期延誤補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》：本協(xié)議的全文，包括所有條款及修正內(nèi)容。3.《施工進(jìn)度計(jì)劃》：詳細(xì)列明工程各個(gè)階段的工期安排和完成節(jié)點(diǎn)。4.《施工圖紙及設(shè)計(jì)變更文件》：包括施工圖紙的完整套件和設(shè)計(jì)變更文件。5.《工程量清單》：詳細(xì)列明工程各個(gè)部分的工程量和相應(yīng)的單價(jià)。6.《工程進(jìn)度款支付計(jì)劃》：詳細(xì)列明工程各個(gè)階段的進(jìn)度款支付計(jì)劃。7.《工程變更及簽證記錄》：記錄工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的變更和簽證事項(xiàng)。8.《施工日志》：記錄施工現(xiàn)場(chǎng)的日常管理工作，包括施工進(jìn)度、天氣情況、材料使用情況等。9.《施工質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》：記錄工程各個(gè)階段的施工質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果。10.《不可抗力事件證明》：證明不可抗力事件的發(fā)生及對(duì)工期延誤的影響。11.《第三方介入?yún)f(xié)議》：如第三方介入，應(yīng)提供與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議。12.《爭(zhēng)議解決文件》：記錄爭(zhēng)議處理過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，包括但不限于調(diào)解書、判決書等。13.《其他相關(guān)文件》：根據(jù)工程實(shí)際情況，可能需要提供的其他文件。附件詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.所提供的附件應(yīng)真實(shí)、完整、清晰，且具有法律效力。2.附件應(yīng)與主合同和本協(xié)議的內(nèi)容相符，不得有誤導(dǎo)性陳述。3.附件的格式應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求。4.附件應(yīng)由提供方簽字（或蓋章）確認(rèn)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）未按約定提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工條件等，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。（2）未按約定支付工程進(jìn)度款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。（3）因自身原因?qū)е鹿こ掏９ぁ⒏C工，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）未按約定提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工條件等，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。（2）未按約定支付工程進(jìn)度款，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。（3）因自身原因?qū)е鹿こ掏９?、窩工，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。示例說(shuō)明：1.若甲方因未按約定提供施工圖紙導(dǎo)致工期延誤3天，甲方應(yīng)向乙方支付3天×____元/天=____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。2.若乙方因未按約定支付工程進(jìn)度款導(dǎo)致工期延誤2天，乙方應(yīng)向甲方支付2天×____元/天=____元人民幣的延誤補(bǔ)償費(fèi)用。合同主體方簽署部分：甲方（施工單位）簽字（或蓋章）：____________________日期：__