2025年度新型材料應用建筑工程裝飾施工合同

2025年度新型材料應用建筑工程裝飾施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：合同編號：___________簽訂日期：___________甲方（施工方）：_________________法定代表人：_________________住所地：_________________聯(lián)系電話：_________________乙方（建設單位）：_________________法定代表人：_________________住所地：_________________聯(lián)系電話：_________________鑒于甲方計劃在其建筑物上進行新型材料應用建筑工程裝飾施工，乙方同意承擔該施工項目，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________________2.工程地點：_________________3.工程規(guī)模：_________________4.工程內容：_________________5.工程預算：人民幣_________元整（大寫：_________________）二、工程工期1.工期：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，共計_________天。2.甲方應在施工前_________天內提供施工現(xiàn)場及必要的施工條件。三、工程材料與設備1.乙方應按照甲方提供的材料清單、品牌及規(guī)格要求進行采購。2.乙方負責所有工程材料的運輸、保管、使用和保養(yǎng)。3.乙方應確保所使用的新型材料符合國家相關標準和質量要求。四、施工質量1.乙方應按照國家有關施工規(guī)范和質量標準進行施工，確保工程質量達到優(yōu)良等級。2.乙方應在施工過程中對施工質量進行自檢，并接受甲方的監(jiān)督檢查。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交工程質量驗收報告。五、工程驗收1.工程竣工后，乙方應按照約定的時間向甲方提供竣工驗收申請報告。2.甲方應在收到驗收申請報告后_________日內組織驗收。3.驗收合格后，雙方應在驗收合格證書上簽字確認。六、付款方式（1）合同簽訂后_________日內，支付合同總額的_________；（2）工程進度達到_________時，支付合同總額的_________；（3）工程竣工并驗收合格后，支付合同總額的_________；（4）質保期滿無質量問題后，支付合同總額的_________。2.甲方支付工程款時，乙方應提供相應的發(fā)票、結算單據(jù)等。七、違約責任1.乙方未按約定工期完成工程的，應向甲方支付違約金，違約金按合同總額的_________%計算。2.乙方提供的材料不符合約定的，應承擔由此造成的損失，并承擔相應的違約責任。3.甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金按應付款項的_________%計算。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工方）簽字（或蓋章）：_________________乙方（建設單位）簽字（或蓋章）：_________________見證人（如有）：_________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定二、第三方介入原因1.為了確保工程質量和施工進度，甲方和乙方同意在必要時引入第三方參與工程。2.第三方介入的目的在于提高工程質量、降低風險、優(yōu)化資源配置、確保工程按期完成等。三、第三方責任限額1.第三方在本合同履行過程中，對甲方和乙方承擔的責任限額如下：（1）第三方在履行本合同時，因其自身原因造成的損失，應承擔相應的賠償責任；（2）第三方因故意或重大過失給甲方和乙方造成損失的，應承擔全部賠償責任；（3）第三方在履行本合同時，如因不可抗力導致?lián)p失，根據(jù)法律規(guī)定和雙方約定，可減免責任。四、第三方職責劃分1.第三方應根據(jù)甲方和乙方的授權，在其職責范圍內履行義務。2.第三方的職責包括但不限于：（1）對工程施工過程進行監(jiān)督、檢查，確保施工質量；（2）對施工材料進行檢測，確保材料質量符合國家相關標準；（3）對施工進度進行跟蹤，確保工程按期完成；（4）協(xié)助解決施工過程中出現(xiàn)的爭議和問題。五、第三方權利1.第三方有權根據(jù)本合同約定和授權，對工程進行監(jiān)督檢查。2.第三方有權要求甲方和乙方提供必要的工作條件和信息。3.第三方有權要求甲方和乙方支付與其職責相關的費用。六、第三方義務1.第三方應嚴格按照本合同約定和授權，履行其職責。2.第三方應確保其提供的檢測、檢驗等結果真實、準確。3.第三方應保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。七、第三方變更1.任何一方要求變更第三方，應提前_________日書面通知對方，并經(jīng)對方同意。2.變更后的第三方應具備履行本合同所需的資質和條件。八、第三方退出1.第三方因故退出本合同時，應提前_________日書面通知甲方和乙方，并經(jīng)雙方同意。2.第三方退出后，其權利和義務由新的第三方承擔。九、第三方責任歸屬1.第三方在履行本合同時，因其自身原因給甲方和乙方造成損失的，應承擔全部賠償責任。2.因甲方和乙方原因導致第三方無法履行本合同，第三方不承擔責任。十、第三方費用承擔1.第三方在履行本合同時，產(chǎn)生的費用由甲方和乙方按約定承擔。2.甲方和乙方應根據(jù)第三方的職責，合理分配費用。十一、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。十二、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工方）簽字（或蓋章）：_________________乙方（建設單位）簽字（或蓋章）：_________________第三方簽字（或蓋章）：_________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程概況附件：工程項目立項批準文件工程設計文件及圖紙工程預算書工程合同及附件工程質量驗收標準2.材料與設備附件：材料采購合同設備采購合同材料質量檢測報告設備質量檢測報告材料和設備運輸記錄3.施工進度附件：施工進度計劃施工進度報告施工現(xiàn)場照片及視頻資料4.施工質量附件：施工質量檢查記錄施工質量驗收報告施工質量問題處理記錄5.付款附件：付款申請付款憑證付款確認函6.違約行為附件：違約行為通知違約行為處理記錄違約責任認定書7.第三方介入附件：第三方授權委托書第三方資質證明文件第三方工作計劃及報告8.爭議解決附件：爭議調解協(xié)議爭議仲裁裁決書爭議訴訟判決書說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按約定工期完成工程的，構成工期延誤。乙方提供的材料不符合約定的，構成材料質量不合格。甲方未按約定支付工程款的，構成付款違約。第三方未按約定履行職責的，構成第三方違約。2.責任認定標準：工期延誤：乙方應向甲方支付違約金，違約金按合同總額的_________%計算。材料質量不合格：乙方應承擔由此造成的損失，并承擔相應的違約責任。付款違約：甲方應向乙方支付違約金，違約金按應付款項的_________%計算。第三方違約：第三方應承擔因其違約行為給甲方和乙方造成的損失，并承擔相應的違約責任。3.違約責任示例說明：