天花吊頂工程合同全新修訂版

天花吊頂工程合同全新修訂版合同編號(hào)：__________名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話(huà)：__________名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話(huà)：__________鑒于甲方委托乙方進(jìn)行天花吊頂工程的施工，為確保雙方的權(quán)利和利益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱(chēng)：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：甲方委托乙方進(jìn)行天花吊頂工程的施工，包括但不限于材料供應(yīng)、施工、驗(yàn)收等。第二條工程期限2.1本工程合同工期為_(kāi)_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2如因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)工期進(jìn)行合理調(diào)整。第三條工程價(jià)格3.1本工程合同總價(jià)為人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：￥_____元。3.2乙方應(yīng)按照甲方提供的工程量清單進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等所有費(fèi)用。3.3工程價(jià)格一次性包死，除合同約定的調(diào)整因素外，不再調(diào)整。第四條工程款的支付4.1甲方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付工程預(yù)付款，金額為合同總價(jià)款的____%。4.2乙方完成合同約定的工程量后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)支付工程進(jìn)度款，金額為合同總價(jià)款的____%。4.3工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余工程款。第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收5.1乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按照合同約定進(jìn)行施工。5.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3甲方應(yīng)在工程完工后____個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理工程結(jié)算。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。6.2乙方未按照約定時(shí)間完成工程，每延遲一日，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款____%的違約金。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且工程款結(jié)清之日起失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.明確合同主體：確保甲乙雙方的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，以明確合同責(zé)任主體。2.工程概況：詳細(xì)描述工程名稱(chēng)、地點(diǎn)和內(nèi)容，避免因描述不清導(dǎo)致的爭(zhēng)議。3.工程期限：約定合理的工期，并考慮不可抗力等因素可能導(dǎo)致工期延誤的情況。4.工程價(jià)格：明確工程總價(jià)及支付方式，確保甲乙雙方對(duì)工程款項(xiàng)有清晰的認(rèn)識(shí)。5.工程質(zhì)量及驗(yàn)收：約定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收流程，保障雙方合法權(quán)益。6.違約責(zé)任：明確雙方違約責(zé)任，包括違約金計(jì)算方式等。7.爭(zhēng)議解決：約定爭(zhēng)議解決方式，確保合同爭(zhēng)議能夠得到妥善處理。解決辦法：1.協(xié)商解決：在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商，尋求解決問(wèn)題的方法。2.法律訴訟：如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，依法維護(hù)自身權(quán)益。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋?zhuān)?.合同：指甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，就某項(xiàng)事務(wù)達(dá)成一致意見(jiàn)的法律行為。2.委托方：指在本合同中委托乙方進(jìn)行天花吊頂工程施工的一方。3.承包方：指在本合同中承擔(dān)天花吊頂工程施工任務(wù)的一方。4.工程預(yù)付款：指甲方在合同簽訂后支付給乙方的部分工程款項(xiàng)，用于乙方開(kāi)展工程前期工作。5.工程進(jìn)度款：指乙方完成合同約定的工程量后，甲方按照約定支付給乙方的部分工程款項(xiàng)。6.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。7.不可抗力：指無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法克服且對(duì)當(dāng)事人履行合同造成重大影響的客觀情況。8.法律訴訟：指合同當(dāng)事人因履行合同發(fā)生爭(zhēng)議，向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法作出判決的行為。特殊場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：甲方為商業(yè)空間進(jìn)行天花吊頂施工，對(duì)噪音控制有嚴(yán)格要求。補(bǔ)充條款：為了不影響甲方正常的商業(yè)活動(dòng)，乙方在施工期間應(yīng)采取措施降低噪音，如使用低噪音設(shè)備，并在非營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)行噪音較大的施工工作。2.場(chǎng)合：甲方為學(xué)?；蜥t(yī)院進(jìn)行天花吊頂施工，對(duì)空氣質(zhì)量有特殊要求。補(bǔ)充條款：乙方在施工過(guò)程中應(yīng)使用環(huán)保材料，確保施工過(guò)程中的空氣質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，避免對(duì)學(xué)校師生的健康造成影響。3.場(chǎng)合：甲方為家中老人或小孩居住的空間進(jìn)行天花吊頂施工，對(duì)施工安全有特別關(guān)注。補(bǔ)充條款：乙方在施工期間應(yīng)采取必要的安全措施，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的秩序和安全，防止意外傷害發(fā)生，并特別注意不要影響老人和小孩的正常生活。4.場(chǎng)合：甲方希望乙方提供長(zhǎng)期的售后服務(wù)。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)在合同中承諾提供一定期限的售后服務(wù)，包括但不限于質(zhì)量保證期內(nèi)的免費(fèi)維修服務(wù)，以及定期回訪(fǎng)檢查。合同所需附件列表：1.工程量清單：詳細(xì)列出施工項(xiàng)目的工程量，作為乙方報(bào)價(jià)和甲方支付的依據(jù)。2.材料清單：列出所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量，確保材料符合甲方要求。3.設(shè)計(jì)圖紙：包括天花吊頂?shù)脑O(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)施工細(xì)節(jié)，作為施工的依據(jù)。4.施工方案：乙方提供的施工方案，包括施工流程、施工方法、安全措施等。5.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：列出施工完成后質(zhì)量驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量。6.支付計(jì)劃表：詳細(xì)列出各階段工程款的支