簡單建筑工程施工承包合同書6篇

簡單建筑工程施工承包合同書6篇篇1發(fā)包方（甲方）：[甲方名稱]承包方（乙方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內(nèi)容：[范圍和內(nèi)容]第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天，自XXXX年XX月XX日開始施工，至XXXX年XX月XX日竣工驗收。2.甲方書面通知乙方進場施工，若因甲方原因造成工程停工，停工期間乙方損失由甲方承擔。第三條工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣[大寫金額]元整。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付乙方合同總金額的XX%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總金額的XX%，即人民幣[大寫金額]元整。3.乙方在收到預付款后，應開具發(fā)票給甲方。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到合格標準。2.驗收標準：按照《建筑工程施工及驗收規(guī)范》和甲方要求進行驗收。3.甲方應在工程竣工驗收后，及時組織驗收小組對乙方施工工程進行驗收，并簽署驗收意見。第五條甲方責任1.負責辦理有關建設手續(xù)，為乙方施工提供必要的工作條件。2.負責協(xié)調各施工隊伍之間的交叉作業(yè)。3.負責對施工過程中的質量、進度進行監(jiān)督。4.負責組織驗收小組對乙方施工工程進行驗收。5.負責按照合同約定支付乙方工程款。第六條乙方責任1.嚴格按照施工圖紙和驗收規(guī)范施工，確保工程質量達到合格標準。2.遵守甲方的施工安排和調度，與其他施工隊伍協(xié)調配合。3.及時向甲方提供施工進度和現(xiàn)場情況反饋。4.負責對施工過程中的安全、文明施工負責。5.負責對甲方提供的材料和設備進行妥善保管和使用。6.負責在工程竣工驗收后，及時提交驗收資料。7.負責按照合同約定完成施工任務。第七條違約責任及賠償損失1.若因甲方原因造成工程停工，甲方應賠償乙方因停工造成的實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。2.若因乙方原因造成工程質量不合格或進度延誤，乙方應賠償甲方因此造成的實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。3.若因不可抗力因素導致工程無法按時完成或造成損失，雙方應友好協(xié)商解決方案。4.甲方若未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付合同總金額的千分之一作為違約金。若逾期超過三十天，乙方有權解除合同并要求甲方賠償實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。5.乙方若未按照合同約定完成施工任務或施工質量不合格，每逾期一天，應向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。若逾期超過三十天或經(jīng)整改后仍達不到合格標準，甲方有權解除合同并要求乙方賠償實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。篇2#甲方（發(fā)包方）：_________公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________#乙方（承包方）：_________公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________#工程名稱：_________#工程地點：_________#工程內(nèi)容：_________#工程要求：_________#工程期限：_________#工程價款：_________#付款方式：_________#違約責任：_________#爭議解決方式：_________#合同生效方式：_________#其他約定：_________甲方（發(fā)包方）：_________，地址：_________，聯(lián)系人：_________，聯(lián)系電話：________。乙方（承包方）：________，地址：________，聯(lián)系人：________，聯(lián)系電話：________。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，甲方將以下工程交給乙方施工，為了明確雙方的權利和義務，特簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內(nèi)容：________4.工程要求：________5.工程期限：________6.工程價款：________7.付款方式：________8.違約責任：________9.爭議解決方式：________10.合同生效方式：________11.其他約定：________二、工程期限1.本工程自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為__天。2.乙方在開工前必須編制詳細的施工組織設計和施工方案，報甲方審核批準后實施。乙方必須按照甲方審核批準的施組方案實施。如有變更，需得到甲方的同意。3.乙方必須按時開工和竣工，如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方需向甲方支付違約金__元。4.如因甲方原因造成工期延誤，甲方需向乙方支付相應的補償費用。三、工程質量與驗收1.乙方必須確保工程質量符合相關標準和要求。如因乙方原因造成質量問題，乙方需承擔相應的責任和費用。2.在施工過程中，甲方有權對工程質量進行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)問題，乙方需及時整改。3.工程竣工后，乙方需提交完整的工程資料，并申請甲方進行驗收。甲方應在收到申請后__天內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方簽訂驗收報告。驗收不合格的，乙方需按要求進行整改。4.在驗收過程中，甲方有權對工程質量提出合理的意見和要求。乙方需積極配合并改進工程質量。四、工程價款與支付1.本工程總價為人民幣__元整（￥__元）。該價格包括材料費、人工費、機械使用費等所有費用。如有變更，雙方協(xié)商確定調整后的價格。2.在施工過程中，甲方將按階段支付工程進度款。具體支付時間和金額由雙方協(xié)商確定。乙方需提供正式的發(fā)票或收據(jù)作為收款憑證。3.工程竣工驗收合格后，甲方將支付剩余的款項。如有保修金，待保修期滿后支付。4.在支付款項時，乙方需確保所有款項均用于本工程的實施和管理。如有違規(guī)行為，甲方有權拒絕支付或要求乙方返還已支付的款項。五、違約責任與賠償1.如因一方原因導致合同無法按時履行或履行不符合約定，違約方需承擔相應的違約責任。具體違約責任根據(jù)違約程度由雙方協(xié)商確定。2.如因乙方原因導致工程質量問題或工期延誤，乙方需承擔相應的賠償責任。包括但不限于材料損失、人工費用增加等額外支出。3.如因甲方原因導致工程無法按時開工或中途停工，甲方需承擔相應的賠償責任。包括但不限于已支付的費用、利息損失等額外支出。4.任何一方違反合同約定時，違約方需向守約方支付違約金人民幣__元整（￥__元）。違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還需承擔相應的賠償責任。六、爭議解決與管轄法院1.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。管轄法院為____人民法院。2.在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規(guī)和法院的規(guī)定。如有違規(guī)行為或不當行為發(fā)生，相關法律責任由責任方承擔。3.本合同受中華人民共和國法律管轄和解釋。任何爭議或糾紛的解決均應遵循相關法律法規(guī)和法院的規(guī)定進行。4.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的其他部分條款。如爭議影響合同的整體履行效果或目的無法實現(xiàn)時雙方可協(xié)商解除合同。5.如因篇3發(fā)包方（甲方）：[甲方名稱]承包方（乙方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內(nèi)容：[范圍和內(nèi)容]第二條工程期限1.本工程合同總工期為[總工期]天，自[開工日期]開工，至[竣工日期]竣工。2.如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：（1）因甲方原因影響開工。（2）不可抗力。第三條工程造價及支付方式1.工程總造價為人民幣[總造價]元整。2.支付方式：[支付方式]第四條施工準備及設計變更1.甲方在開工前辦理完相關手續(xù)，并協(xié)調好周邊關系。同時，開工前三天內(nèi)，甲方應辦結與施工相關的一切手續(xù)。2.設計變更應由甲方現(xiàn)場代表簽證認可后，乙方才可進行施工。第五條工程質量及驗收1.工程質量必須達到合同文件規(guī)定的工程質量驗收規(guī)范的標準。2.乙方在工程竣工前，應做好自檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.甲方現(xiàn)場代表在驗收過程中如提出需要返工的工程，乙方應無條件返工。4.工程質量驗收規(guī)范按國家及行業(yè)標準執(zhí)行。具體規(guī)范為《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》GB50303-2002、《給水排水工程施工質量驗收規(guī)范》GB50268-2025等。5.驗收時，如存在需要整改的問題，乙方應及時整改，直至符合驗收標準。6.已竣工未驗收工程，在保修期內(nèi)出現(xiàn)質量問題或由于施工原因造成的其它問題，由乙方無償返修。保修期按國家相關規(guī)定執(zhí)行。第六條施工安全及文明施工1.乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定和文明施工要求，采取有效措施，防止傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生。如因乙方安全措施不當造成事故和職業(yè)病，其一切后果由乙方自負。2.乙方應嚴格遵守消防、環(huán)保等規(guī)定，如有違反，后果自負。3.甲方現(xiàn)場代表有權對乙方施工過程中的安全生產(chǎn)和文明施工進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患和文明施工不符合項有權要求乙方立即整改。4.甲方現(xiàn)場代表在驗收過程中如提出需要返工的工程，乙方應無條件返工。如因返工造成的經(jīng)濟損失和工期延誤由乙方承擔。5.甲方現(xiàn)場代表有權要求乙方撤換施工現(xiàn)場有關人員（包括管理人員和施工人員）。撤換人員由乙方自行解決并承擔費用。6.由于施工原因造成的建筑物內(nèi)外環(huán)境污染和損壞由乙方負責清除和修復。對于由甲方原因造成的建筑物內(nèi)外環(huán)境污染和損壞，如果甲方委托乙方清除和修復，所需費用由甲方承擔。如果甲方不委托乙方清除和修復，則乙方對此不負責任。7.乙方應按規(guī)定辦理施工人員的意外傷害保險。施工中發(fā)生意外傷亡事故由乙方自行處理并承擔全部責任。甲方現(xiàn)場代表有權要求乙方撤換施工現(xiàn)場有關人員（包括管理人員和施工人員）。撤換人員由乙方自行解決并承擔費用。對于因甲方原因造成的傷亡事故，如果甲方委托乙方處理并承擔全部責任，所需費用由甲方承擔。如果甲方不委托乙方處理并不承擔全部責任，則乙方對此不負責任。但無論何種情況，由于傷亡事故引發(fā)的民事責任均由傷亡者自負其責，與甲方和乙方無關。8.甲方現(xiàn)場代表有權要求乙方停工或緩建直至撤場，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和工期延誤由乙方承擔全部責任。同時，甲方保留向第三方追究由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和工期延誤的權利。如果因此造成甲方與第三方發(fā)生糾紛或爭議甚至訴訟或仲裁，甲方保留向第三方追究法律責任的權利。在這種情況下，如果法院判決或仲裁裁決甲方需要向第三方承擔法律責任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等），則甲方有權要求乙方承擔相應的法律責任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等）。如果法院判決或仲裁裁決甲方不需要向第三方承擔法律責任，則甲方不向第三方承擔任何法律責任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等），也不向乙方追究任何法律責任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等）。但是無論何種情況，由于停工或緩建直至撤場產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和工期延誤均由乙方承擔全部責任。同時無論何種情況由于停工或緩建直至撤場引發(fā)的民事責任均由引起停工或緩建直至撤場方自負其責與甲方和乙方無關。由于撤場造成已經(jīng)完成的工程損壞的修復費用篇4發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.工程承包方式：4.工程范圍和內(nèi)容：第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天（從開工之日算起）。2.開工日期：XXXX年XX月XX日3.竣工日期：XXXX年XX月XX日第三條工程價款及支付方式1.工程價款：小寫：XX元；大寫：XX元。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付乙方工程總價款的XX%作為預付款，即小寫：XX元；大寫：XX元。剩余款項在竣工驗收后一次性支付。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到合同約定的標準，如因乙方原因造成工程質量不合格的，乙方應負責返工并承擔相應費用。2.驗收標準：按照《建筑工程施工質量驗收規(guī)范》等相關規(guī)定進行驗收。第五條甲方責任與義務1.負責辦理工程相關手續(xù)，協(xié)調施工過程中的相關問題。2.負責提供施工所需的水、電等基礎設施。3.負責對工程進度和質量進行監(jiān)督。第六條乙方責任與義務1.負責按照合同約定完成施工任務，確保工程質量符合標準。2.負責對施工過程中的安全隱患進行排查和處理。3.負責提供竣工驗收所需的相關資料。第七條違約責任及賠償標準1.甲方若未按合同約定支付預付款或工程進度款，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款的XX%作為違約金。若甲方逾期超過XX天未支付款項，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償乙方因此造成的全部損失。2.乙方若未按合同約定完成施工任務，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款的XX%作為違約金。若乙方逾期超過XX天未完成施工任務，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償甲方因此造成的全部損失。第八條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議進行約定。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，可依法向法院提起訴訟。第九條其他約定事項1.在合同履行過程中，雙方應保持良好的溝通機制，及時協(xié)商解決施工過程中的問題。如遇重大事項需協(xié)商解決的，雙方應書面簽訂補充協(xié)議進行約定。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。篇5#甲方（發(fā)包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]#乙方（承包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]#工程概況工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]建筑面積：[建筑面積]平方米結構類型：[結構類型]#承包范圍及內(nèi)容1.承包范圍：[承包范圍的具體內(nèi)容]2.建設內(nèi)容：[建設內(nèi)容的具體描述]#承包方式1.本工程采用[承包方式]方式承包。2.乙方負責購買和安裝[購買和安裝的內(nèi)容]。3.乙方在施工過程中應遵守甲方的施工要求和質量標準。#工程期限1.本工程計劃開工日期為[計劃開工日期]，計劃竣工日期為[計劃竣工日期]。2.乙方應在計劃開工日期前做好充分準備，確保按時開工。3.如遇不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時向甲方報告，雙方協(xié)商解決方案。#工程質量及驗收1.乙方應確保工程質量符合相關標準和甲方要求。2.甲方有權對乙方的施工進行質量監(jiān)督，提出改進意見。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方在接到申請后[驗收申請?zhí)峤缓蠖嗌偬靸?nèi)]組織驗收。4.驗收標準為[驗收標準]。5.驗收不合格的，乙方應按要求進行整改，直至驗收合格。#工程價款及支付方式1.本工程總造價為[總造價]元。2.支付方式：[支付方式]。3.乙方在收款時應向甲方提供合法有效的發(fā)票。4.工程竣工驗收合格后，甲方在[竣工驗收合格后多少天]內(nèi)支付乙方全部款項。#違約責任1.甲方若未按時支付工程進度款或竣工驗收款，每逾期一天，需向乙方支付[違約金金額]元的違約金。2.乙方若未按時完成工程進度或質量不符合要求，每逾期一天，需向甲方支付[違約金金額]元的違約金。3.若因乙方原因導致工程無法按時完成或質量嚴重不符合要求，乙方應賠償甲方因此造成的損失。#其他約定1.乙方在施工中應注意安全施工，遵守甲方的安全規(guī)定。2.乙方應保護施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生，確保施工噪音、粉塵等符合環(huán)保要求。3.乙方在施工過程中應遵守甲方的施工要求和質量標準，確保施工質量符合相關標準和甲方要求。4.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。5.如因本合同引起的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。6.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)包方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]日期：XXXX年XX月XX日篇6發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、工期1.甲方應在合同簽訂后，向乙方提供有關技術資料和圖紙。乙方應在收到相關資料后，盡快安排施工，確保工期按時完成。2.乙方應在施工過程中，嚴格按照甲方要求的施工進度進行，確保工期不延誤。如因乙方原因造成工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.甲方應根據(jù)施工進度，及時向乙方支付工程進度款。如因甲方原因造成工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。三、質量與驗收1.乙方應確保施工質量符合相關標準和要求。在施工過程中，甲方有權對施工質量進行監(jiān)督。2.工程完工后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到申請后，盡快安排驗收。如驗收不合格，乙方應按要求進行整改。3.甲方