變電站工程施工合同

第第頁合同編號:________變電站工程施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數(shù)5一、主體與目的變電站工程施工合同甲方（以下簡稱“委托方”）：（公司名稱）乙方（以下簡稱“承包方”）：（公司名稱）鑒于委托方需進行變電站工程施工，特此委托具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的承包方進行施工。1.合同主體：本合同主體為委托方和承包方，雙方具備完全民事行為能力，且具備履行本合同所必需的資質(zhì)和條件。2.合同目的：（1）委托方委托承包方進行變電站工程的施工，包括土建、安裝、調(diào)試等工作；（2）確保變電站工程施工質(zhì)量、安全、進度和投資控制；（3）雙方按照合同約定，完成變電站工程施工，達到預(yù)期目的。本合同旨在明確雙方在變電站工程施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程順利進行，實現(xiàn)雙方共同利益。二、價格、支付方式1.合同價格：（1）本合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元；（2）合同價格包括但不限于：施工費、材料費、設(shè)備費、勞務(wù)費、管理費、利潤、稅金、保險費、臨時設(shè)施費、安全文明施工費等；（3）合同價格已充分考慮了施工期間可能出現(xiàn)的風(fēng)險、市場因素等，合同履行過程中，除非雙方另有約定，否則合同價格不做調(diào)整。2.支付方式：（1）預(yù)付款：合同簽訂后，委托方支付承包方合同總價款的20%作為預(yù)付款；（2）進度款：根據(jù)工程實際進度，按月支付已完成工程量的70%；（3）結(jié)算款：工程竣工驗收合格后，支付至已完工程量的80%；工程審計結(jié)束后，支付至審計確認金額的95%，剩余5%作為質(zhì)量保證金；（4）質(zhì)量保證金：自工程竣工驗收合格之日起，滿一年后，如無質(zhì)量問題，退還質(zhì)量保證金。雙方應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式進行款項的支付，確保合同履行過程中的資金需求。如有特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整支付方式和期限。三、質(zhì)量保證、服務(wù)、履行與變更1.質(zhì)量保證：（1）承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行施工，確保變電站工程施工質(zhì)量；（2）承包方應(yīng)完整的施工方案、施工圖紙等技術(shù)文件，并對其準(zhǔn)確性、完整性負責(zé)；（3）工程竣工后，承包方應(yīng)工程質(zhì)保書，質(zhì)保期為工程竣工驗收合格之日起算，不少于兩年；（4）在質(zhì)保期內(nèi)，如發(fā)生質(zhì)量問題，承包方應(yīng)在接到通知后24小時內(nèi)到場處理，確保工程正常運行。2.服務(wù)：（1）承包方應(yīng)施工期間的技術(shù)咨詢、施工指導(dǎo)和驗收等服務(wù)；（2）工程竣工后，承包方應(yīng)操作和維護培訓(xùn)，確保委托方能夠正常使用和維護變電站；（3）承包方應(yīng)為期一年的免費技術(shù)支持服務(wù)，解決委托方在變電站使用過程中遇到的技術(shù)問題。3.履行與變更：（1）雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程按期完成；（2）如一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前書面通知對方，雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議；（3）合同履行過程中，如遇到不可抗力因素，影響工程進度和質(zhì)量的，雙方應(yīng)積極協(xié)商，采取措施減輕損失，并根據(jù)實際情況調(diào)整合同條款；（4）在合同履行過程中，如一方違約，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的一切損失。本合同質(zhì)量保證、服務(wù)、履行與變更條款旨在明確雙方在工程實施過程中的責(zé)任與義務(wù)，確保工程質(zhì)量和進度，維護雙方合法權(quán)益。四、保密條款、爭議解決1.保密條款：（1）雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；（2）雙方應(yīng)對本合同內(nèi)容、工程報價、施工方案等涉及保密的信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露；（3）保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同履行完畢后五年止；（4）如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.爭議解決：（1）雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決；（3）在爭議解決期間，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的其他條款，不得以爭議為由拒絕履行合同；（4）雙方因爭議產(chǎn)生的訴訟費用、律師費等費用，按照法院判決或仲裁裁決承擔(dān)。本合同保密條款、爭議解決條款旨在明確雙方在合同履行過程中應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)和解決爭議的方式，以保障雙方合法權(quán)益，確保合同的順利履行。五、其他條款、合同簽署1.其他條款：（1）本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；（2）本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；（3）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的工程質(zhì)保期滿且雙方履行完畢合同全部義務(wù)后終止；（4）本合同簽訂后，如一方需轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)，應(yīng)事先取得對方書面同意，否則轉(zhuǎn)讓行為無效；（5）雙方在合同履行過程中發(fā)生的各類通知、文件等，應(yīng)以書面形式進行，并確保對方能夠收到。2.合同簽署：（1）本合同由雙方授權(quán)代表簽署，簽署日期即為合同生效日期；（2）雙方在簽署合同時，應(yīng)確保簽署代表具有完全的授權(quán)資格，并相應(yīng)的授權(quán)文件；（3）雙方簽署合同后，應(yīng)按照約定履行合同義務(wù)，確保工程順利進行；（4）合同簽署后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，