承攬工程合作協(xié)議

承攬工程合作協(xié)議合同編號：__________甲方：[甲方公司名稱]，地址：[甲方公司地址]，聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]。乙方：[乙方公司名稱]，地址：[乙方公司地址]，聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]。一、引言本承攬工程合作協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”）由甲方和乙方共同簽訂，旨在明確雙方在承攬工程過程中的權(quán)利和義務(wù)，保證工程的順利進行和各方的合法權(quán)益。二、協(xié)議主體1.甲方：[甲方公司具體信息]，具備[甲方相關(guān)資質(zhì)和能力]，為工程的發(fā)包方。2.乙方：[乙方公司具體信息]，具備[乙方相關(guān)資質(zhì)和能力]，為工程的承攬方。三、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內(nèi)容：[詳細描述工程的具體內(nèi)容和范圍]4.工程規(guī)模：[具體說明工程的規(guī)模和大小]四、承攬方式雙方約定采用[具體承攬方式，如包工包料、包工不包料等]的承攬方式，共同完成本工程。五、工程期限1.開工日期：[具體的開工日期]2.竣工日期：[具體的竣工日期]3.工期延誤及順延：如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因?qū)е鹿こ萄诱`，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商順延工期，并簽訂書面協(xié)議。六、工程質(zhì)量1.質(zhì)量標準：按照[相關(guān)行業(yè)標準或合同約定的質(zhì)量標準]，保證工程質(zhì)量達到規(guī)定標準。2.質(zhì)量保證：乙方應(yīng)在工程竣工后[具體的質(zhì)量保證期限]內(nèi)，對工程質(zhì)量承擔質(zhì)量保證責任。3.質(zhì)量檢驗：雙方應(yīng)在工程施工過程中定期進行質(zhì)量檢驗，如發(fā)覺質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知對方并采取相應(yīng)措施進行整改。七、工程價款及支付方式1.工程價款：本工程的總價款為[具體工程價款金額]，包括[具體的價款構(gòu)成明細]。2.支付方式：工程價款的支付方式為[具體的支付方式，如分期付款、一次性付款等]，按照[具體的支付時間節(jié)點和比例]進行支付。3.價款調(diào)整：如遇工程變更等情況導致工程價款發(fā)生變化，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商調(diào)整價款，并簽訂書面協(xié)議。八、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)甲方有權(quán)對工程的進度、質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)覺問題有權(quán)要求乙方及時整改。甲方應(yīng)按照合同約定及時支付工程價款，如逾期未支付，應(yīng)承擔違約責任。甲方應(yīng)為乙方提供必要的協(xié)助和配合，如提供施工場地、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜等。2.乙方權(quán)利與義務(wù)乙方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標準和工期要求進行工程施工，保證工程質(zhì)量和按時竣工。乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程價款，如甲方逾期未支付，乙方有權(quán)采取相應(yīng)措施。乙方應(yīng)在工程施工過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和安全規(guī)定，保證工程施工的安全。九、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照合同約定支付工程價款，應(yīng)按照未支付金額的[具體違約金比例]向乙方支付違約金，并承擔乙方因此所遭受的損失。如甲方因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)按照延誤天數(shù)的[具體延誤賠償比例]向乙方支付延誤賠償費，并承擔乙方因此所遭受的損失。2.乙方違約責任如乙方未按照合同約定的質(zhì)量標準進行工程施工，應(yīng)承擔返工、整改等費用，并承擔甲方因此所遭受的損失。如乙方因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)按照延誤天數(shù)的[具體延誤賠償比例]向甲方支付延誤賠償費，并承擔甲方因此所遭受的損失。十、爭議解決如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.協(xié)議變更與解除雙方協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并簽訂書面協(xié)議。如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方可以解除本協(xié)議，并簽訂書面解除協(xié)議。2.保密條款雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和履行過程中的相關(guān)信息予以保密，不得向第三方披露。3.通知與送達雙方在本協(xié)議履行過程中相互發(fā)送的通知、文件等應(yīng)按照合同約定的方式進行送達，如未約定，應(yīng)按照法律規(guī)定的方式進行送達。4.協(xié)議生效與終止本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，如雙方約定了生效條件，應(yīng)在滿足生效條件后生效。如一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。主體蓋章簽字部分：甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________日期：_________