國家建設部施工合同

國家建設部施工合同合同編號：__________發(fā)包方：[發(fā)包方公司名稱]，地址：[發(fā)包方公司地址]，聯(lián)系方式：[發(fā)包方聯(lián)系電話]，郵箱：[發(fā)包方聯(lián)系郵箱]。承包方：[承包方公司名稱]，地址：[承包方公司地址]，聯(lián)系方式：[承包方聯(lián)系電話]，郵箱：[承包方聯(lián)系郵箱]。一、合同雙方1.發(fā)包方：系依法成立并合法存續(xù)的[發(fā)包方公司類型]，擁有本合同項下工程的發(fā)包權利。2.承包方：系依法成立并合法存續(xù)的[承包方公司類型]，具備承擔本合同項下工程的施工資質和能力。二、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內容：包括但不限于[詳細工程內容列舉]等。4.工程規(guī)模：建筑面積[具體面積]平方米，結構類型為[具體結構類型]等。三、合同工期1.開工日期：[預計開工時間]2.竣工日期：[預計竣工時間]3.工期總日歷天數(shù)：[總天數(shù)]，如因不可抗力等不可預見因素導致工期延誤，雙方應根據相關規(guī)定協(xié)商確定順延時間。四、工程質量1.質量標準：執(zhí)行國家及地方現(xiàn)行的相關工程質量標準，如[具體質量標準名稱]等。2.質量等級：保證工程質量達到合格等級，并爭取達到優(yōu)良等級。承包方應建立完善的質量保證體系，加強施工過程中的質量控制，保證工程質量符合要求。五、合同價款與支付1.合同價款金額：經雙方協(xié)商確定，本合同工程總價款為[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。2.計價方式：采用[具體計價方式，如固定單價、固定總價等]計價，單價或總價中已包含工程所需的全部材料、設備、人工、機械等費用以及相應的稅費、管理費等。3.支付方式：預付款：發(fā)包方在合同簽訂后[預付款比例及時間]內，向承包方支付合同價款的[預付款比例]作為預付款。進度款：承包方按照工程進度每月提交工程進度款申請，經發(fā)包方審核確認后，在[進度款支付時間]內支付相應的工程進度款，進度款支付比例為已完工程價款的[進度款比例]?？⒐そY算款：工程竣工并經發(fā)包方驗收合格后，承包方提交竣工結算報告，經雙方審核確認后，在[結算款支付時間]內支付工程結算款的[結算款比例]，剩余[尾款比例]作為質量保證金，在質保期屆滿后無質量問題時一次性無息支付。4.支付時間：發(fā)包方應按照約定的時間及時支付合同價款，如未按約定時間支付，每逾期一日，應按照未支付金額的[逾期支付違約金比例]向承包方支付違約金。六、材料與設備供應1.材料供應：發(fā)包方負責供應的材料：[列舉發(fā)包方供應的材料清單及供應時間等要求]。承包方應提前[通知時間]通知發(fā)包方材料供應計劃，發(fā)包方應按時供應材料，如因發(fā)包方原因導致材料供應延誤，造成工程停工或工期延誤的，發(fā)包方應承擔相應的責任。承包方負責供應的材料：[列舉承包方供應的材料清單及質量要求等]。承包方應保證供應的材料符合質量標準，如因承包方供應的材料質量問題導致工程質量問題的，承包方應承擔相應的責任。2.設備供應：發(fā)包方負責供應的設備：[列舉發(fā)包方供應的設備清單及供應時間等要求]。承包方應提前[通知時間]通知發(fā)包方設備供應計劃，發(fā)包方應按時供應設備，如因發(fā)包方原因導致設備供應延誤，造成工程停工或工期延誤的，發(fā)包方應承擔相應的責任。承包方負責供應的設備：[列舉承包方供應的設備清單及質量要求等]。承包方應保證供應的設備符合質量標準，如因承包方供應的設備質量問題導致工程質量問題的，承包方應承擔相應的責任。七、工程變更1.變更的提出：任何一方均可提出工程變更的要求，但應提前[提出變更申請的時間]向對方提交書面的變更申請，并說明變更的原因、內容、工程量增減等情況。2.變更的確認：對方收到變更申請后，應在[確認變更的時間]內進行審核確認，如雙方對變更內容存在爭議，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式處理。3.變更的價款調整：工程變更導致合同價款增加或減少的，雙方應根據變更的內容和實際情況，按照合同約定的計價方式和程序進行價款調整。八、竣工驗收與結算1.竣工驗收條件：工程已按照設計要求和合同約定完成；工程質量符合國家及地方現(xiàn)行的相關質量標準；竣工資料齊全、真實、準確；其他約定的竣工驗收條件。2.竣工驗收程序：承包方自工程竣工之日起[規(guī)定時間]內，向發(fā)包方提交竣工驗收申請報告，并提交完整的竣工資料；發(fā)包方收到竣工驗收申請報告后，應在[規(guī)定時間]內組織驗收，并通知承包方參加；驗收合格的，雙方簽署竣工驗收報告；驗收不合格的，承包方應按照發(fā)包方的要求進行整改，直至驗收合格。3.結算方式與時間：工程竣工驗收合格后，承包方應在[規(guī)定時間]內提交竣工結算報告，經發(fā)包方審核確認后，雙方應在[規(guī)定時間]內完成工程結算。如發(fā)包方未在規(guī)定時間內審核確認竣工結算報告，視為認可竣工結算報告的內容。九、違約與爭議解決1.違約情形及責任：發(fā)包方違約：如發(fā)包方未按照合同約定支付合同價款、提供材料或設備、協(xié)助辦理相關手續(xù)等，應承擔違約責任，向承包方支付違約金，并賠償承包方因此造成的損失。承包方違約：如承包方未按照合同約定的工期、質量標準完成工程、擅自變更工程設計、違反安全施工規(guī)定等，應承擔違約責任，向發(fā)包方支付違約金，并賠償發(fā)包方因此造成的損失。2.爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.保密條款：雙方應對合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向第三方披露或使用。2.不可抗力條款：如因不可抗力（如地震、洪水、戰(zhàn)爭等）導致合同無法履行或延遲履行，雙方應根據不可抗力的影響程度，協(xié)商確定是否免除或部分免除責任，以及順延工期等事宜。3.保險條款：承包方應按照國家及地方相關規(guī)定為工程施工購買相應的保險，如工程一切險、第三者責任險等，并承擔保險費用。如因承包方未購買或未及時購買保險導致發(fā)包方遭受損失的，承包方應承擔賠償責任。4.合同生效與終止：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，至工程竣工結算款支付完畢、質保期屆滿后終止。十一、附則1.合同份數(shù)：本合同一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[每份合同的份數(shù)]份，具有同等法律效力。2.補充協(xié)議：本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.合同附件：本合同附件包括但不限于[具體附件清單，如工程設計圖紙、技術規(guī)范等]，附件與本合同具有同等法律效力。發(fā)包方（蓋章）：____