化糞池建筑合同范例

化糞池建筑合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方化糞池建筑項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方化糞池建筑項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務

2.1.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、數量完成化糞池建筑項目。

2.1.2甲方應按照合同約定支付乙方工程款。

2.1.3甲方應配合乙方進行現場施工，確保施工順利進行。

2.1.4甲方應承擔因自身原因導致的工程延誤、停工等責任。

2.2乙方權利與義務

2.2.1乙方應按照合同約定的時間、質量、數量完成化糞池建筑項目。

2.2.2乙方應確?；S池建筑項目的施工安全，遵守國家相關法律法規(guī)。

2.2.3乙方應按照甲方要求提供相關施工資料和工程驗收報告。

2.2.4乙方應承擔因自身原因導致的工程延誤、停工等責任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：按工程進度分期支付。

3.2工程款支付比例：根據工程進度，甲方應按照以下比例支付工程款：

（1）開工前支付合同總價款的10%作為預付款；

（2）主體結構封頂后支付合同總價款的30%；

（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價款的50%；

（4）工程保修期滿后支付合同總價款的10%。

四、工程質量與驗收

4.1工程質量標準：乙方應按照國家相關質量標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

4.2工程驗收：工程竣工驗收合格后，甲方應在接到乙方提交的驗收報告之日起__________日內進行驗收。

五、違約責任

5.1甲方違約責任

5.1.1甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付_____%的違約金。

5.1.2甲方因自身原因導致工程延誤的，應向乙方支付_____%的違約金。

5.2乙方違約責任

5.2.1乙方未按合同約定完成化糞池建筑項目的，應向甲方支付_____%的違約金。

5.2.2乙方因自身原因導致工程延誤的，應向甲方支付_____%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.甲方化糞池建筑項目設計圖紙

2.甲方化糞池建筑項目施工圖紙

3.甲方化糞池建筑項目質量標準

4.甲方化糞池建筑項目施工組織設計

5.甲方化糞池建筑項目施工進度計劃

6.甲方化糞池建筑項目工程款支付計劃

7.甲方化糞池建筑項目竣工驗收報告

8.甲方化糞池建筑項目保修證書

9.甲方化糞池建筑項目相關法律法規(guī)

10.甲方化糞池建筑項目其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為化糞池建筑項目的需求方，乙方（以下簡稱“乙方”）為化糞池建筑項目的施工方，丙方（以下簡稱“丙方”）為化糞池建筑項目的監(jiān)理方。三方本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方化糞池建筑項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方化糞池建筑項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務

2.1.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、數量完成化糞池建筑項目。

2.1.2甲方有權要求丙方對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量。

2.1.3甲方有權要求乙方提供項目相關資料，包括但不限于設計圖紙、施工圖紙、施工組織設計、施工進度計劃等。

2.1.4甲方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改要求，乙方應予以整改。

2.1.5甲方有權在合同約定的期限內支付工程款，并對工程款支付有優(yōu)先權。

2.2乙方權利與義務

2.2.1乙方應按照合同約定的時間、質量、數量完成化糞池建筑項目。

2.2.2乙方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保施工安全。

2.2.3乙方應按照甲方要求提供相關施工資料，接受丙方的監(jiān)理。

2.2.4乙方應承擔因自身原因導致的工程延誤、停工等責任。

2.3丙方權利與義務

2.3.1丙方有權對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量。

2.3.2丙方有權要求乙方提供項目相關資料，包括但不限于設計圖紙、施工圖紙、施工組織設計、施工進度計劃等。

2.3.3丙方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改要求，乙方應予以整改。

2.3.4丙方有權對乙方施工過程中的違規(guī)行為提出警告或暫停施工。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：按工程進度分期支付。

3.2工程款支付比例：根據工程進度，甲方應按照以下比例支付工程款：

（1）開工前支付合同總價款的10%作為預付款；

（2）主體結構封頂后支付合同總價款的30%；

（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價款的50%；

（4）工程保修期滿后支付合同總價款的10%。

四、工程質量與驗收

4.1工程質量標準：乙方應按照國家相關質量標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

4.2工程驗收：工程竣工驗收合格后，甲方應在接到乙方提交的驗收報告之日起__________日內進行驗收。

五、違約責任

5.1甲方違約責任

5.1.1甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付_____%的違約金。

5.1.2甲方因自身原因導致工程延誤的，應向乙方支付_____%的違約金。

5.2乙方違約責任

5.2.1乙方未按合同約定完成化糞池建筑項目的，應向甲方支付_____%的違約金。

5.2.2乙方因自身原因導致工程延誤的，應向甲方支付_____%的違約金。

5.3丙方違約責任

5.3.1丙方未履行監(jiān)理職責，導致工程質量問題的，應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入旨在確?；S池建筑項目的施工質量，保障甲方的合法權益。通過丙方的全程監(jiān)理，可以有效避免乙方在施工過程中出現質量問題，降低甲方的風險。

甲方權益主導的目的和意義：

甲方作為化糞池建筑項目的需求方，擁有對項目進度、質量、款項支付的最終決定權。甲方權益主導的合同模式有利于甲方在項目實施過程中發(fā)揮主導作用，確保項目順利進行，實現甲方預期利益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為化糞池建筑項目的業(yè)主，乙方（以下簡稱“乙方”）為化糞池建筑項目的承包商，丙方（以下簡稱“丙方”）為化糞池建筑項目的項目管理公司。三方本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方化糞池建筑項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方化糞池建筑項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1乙方權利與義務

2.1.1乙方有權要求甲方按照合同約定的時間、質量、數量提供施工所需材料和場地。

2.1.2乙方有權要求丙方提供項目管理服務，包括但不限于進度控制、成本管理、質量管理等。

2.1.3乙方有權在施工過程中對項目進行自主管理，包括但不限于施工方案制定、人員調配、設備使用等。

2.1.4乙方有權在合同約定的期限內獲得工程款，并對工程款支付有優(yōu)先權。

2.2甲方權利與義務

2.2.1甲方應按照合同約定的時間、質量、數量提供施工所需材料和場地。

2.2.2甲方應配合乙方進行施工，確保施工順利進行。

2.2.3甲方應接受丙方的項目管理服務，并對丙方的管理提出合理建議。

2.2.4甲方應承擔因自身原因導致的工程延誤、停工等責任。

2.3丙方權利與義務

2.3.1丙方有權對乙方的施工過程進行項目管理，確保項目按計劃進行。

2.3.2丙方有權對乙方的施工方案、人員、設備等進行審核和監(jiān)督。

2.3.3丙方有權對甲方的材料和場地提供情況進行檢查，確保符合施工要求。

2.3.4丙方有權對乙方的施工質量進行評估，并提出整改意見。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：按工程進度分期支付。

3.2工程款支付比例：根據工程進度，甲方應按照以下比例支付工程款：

（1）開工前支付合同總價款的10%作為預付款；

（2）主體結構封頂后支付合同總價款的30%；

（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價款的50%；

（4）工程保修期滿后支付合同總價款的10%。

四、工程質量與驗收

4.1工程質量標準：乙方應按照國家相關質量標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

4.2工程驗收：工程竣工驗收合格后，甲方應在接到乙方提交的驗收報告之日起__________日內進行驗收。

五、違約責任

5.1甲方違約責任

5.1.1甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付_____%的違約金。

5.1.2甲方因自身原因導致工程延誤的，應向乙方支付_____%的違約金。

5.2乙方違約責任

5.2.1乙方未按合同約定完成化糞池建筑項目的，應向甲方支付_____%的違約金。

5.2.2乙方因自身原因導致工程延誤的，應向甲方支付_____%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

乙方為主導的目的和意