軟裝承攬合同協(xié)議

軟裝承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：公司名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有軟裝需求，乙方具備相關軟裝承攬服務能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，就甲方委托乙方進行軟裝承攬事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.軟裝項目范圍乙方負責為甲方位于[具體地址]的[房屋類型，如住宅、商業(yè)辦公等]提供全面的軟裝設計及施工服務，包括但不限于室內(nèi)墻面裝飾（如壁紙、墻布等）、地面鋪設（如地毯、木地板等）、家具配置（如沙發(fā)、桌椅、衣柜等）、窗簾配飾、燈具安裝、裝飾擺件等，以達到甲方所期望的整體軟裝效果。2.軟裝風格及要求甲方要求本次軟裝風格為[具體風格，如現(xiàn)代簡約、歐式古典、中式風格等]，乙方應根據(jù)該風格特點進行設計和選材，確保所選用的材料、家具及裝飾品等符合甲方對風格的要求，并體現(xiàn)出該風格的獨特魅力和品質感。3.軟裝材料及品牌要求乙方承諾所使用的軟裝材料均為環(huán)保、優(yōu)質產(chǎn)品，并提供材料清單及品牌信息供甲方審核確認。對于有特定品牌要求的材料及家具，乙方應按照甲方指定品牌進行采購及使用，如[列舉甲方指定的品牌及產(chǎn)品名稱]。4.軟裝設計方案乙方應在合同簽訂后的[x]個工作日內(nèi)，向甲方提交詳細的軟裝設計方案，包括設計效果圖、平面布置圖、材料清單、預算報價等。設計方案應充分考慮甲方的需求、房屋空間特點及整體風格要求，經(jīng)甲方書面確認后方可進行施工。在施工過程中，乙方如需對設計方案進行調整，應提前征得甲方書面同意。二、權利與義務1.甲方權利義務權利有權對乙方的設計方案、施工過程及軟裝成果進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的時間、質量標準完成軟裝項目。對乙方提供的軟裝材料及家具等有權進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不符合合同約定或質量問題，有權要求乙方更換或整改。義務向乙方提供準確、詳細的房屋相關資料，包括房屋戶型圖、尺寸、原始裝修情況等，協(xié)助乙方進行設計和施工。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。配合乙方辦理施工過程中可能涉及的相關手續(xù)，如物業(yè)審批等。在乙方完成軟裝項目后，按照合同約定及時進行驗收。2.乙方權利義務權利有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。按照合同約定自主選擇符合要求的軟裝材料、家具及裝飾品等，但所選產(chǎn)品應符合國家相關標準及合同約定。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權暫停施工，并要求甲方承擔相應責任。義務按照合同約定的時間、質量標準及設計方案完成軟裝項目的設計和施工。對所使用的軟裝材料及家具等的質量負責，確保符合合同約定及國家相關標準。在質保期內(nèi)，如因乙方原因導致軟裝材料或家具出現(xiàn)質量問題，乙方應負責免費維修或更換。施工過程中應遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。妥善保管甲方提供的房屋相關資料及在施工過程中產(chǎn)生的各種文件、資料，工程竣工后應按照甲方要求移交相關資料。定期向甲方匯報施工進度及質量情況，接受甲方的監(jiān)督檢查，并根據(jù)甲方意見及時進行整改。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次軟裝承攬項目的總費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部軟裝項目所需的設計費、材料費、施工費、運輸費、安裝費、管理費、利潤、稅金等一切費用，除因甲方提出的設計變更或增加項目外，合同履行期間不因任何因素調整費用。2.支付方式預付款：合同簽訂后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方完成軟裝項目工程量的[x]%后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）?？⒐た睿很浹b項目全部完成并經(jīng)甲方驗收合格后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保金：承攬費用的[x]%作為質保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保期為自項目竣工驗收合格之日起[x]個月，質保期滿后如無質量問題，甲方在[x]個工作日內(nèi)無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期及交付1.工期本軟裝項目的工期自合同簽訂之日起開始計算，預計總工期為[x]天。乙方應按照合同約定的工期組織施工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金；如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，工期相應順延，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。2.交付乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成軟裝項目，并通知甲方進行驗收。驗收合格后，乙方應向甲方提供軟裝項目的相關資料，包括但不限于設計圖紙、材料清單、產(chǎn)品說明書、質量檢驗報告等，并將軟裝項目交付甲方使用。交付時，乙方應確保軟裝項目各項設施設備正常運行，無質量問題。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方應按照國家相關標準、行業(yè)規(guī)范及本合同約定的質量要求進行軟裝項目的設計和施工。軟裝材料及家具應符合環(huán)保標準，各項工藝應符合相應的施工規(guī)范，整體軟裝效果應達到甲方認可的設計方案要求。2.驗收中間驗收：在乙方完成各階段施工任務后，甲方有權對該階段工程進行驗收。乙方應提前通知甲方驗收時間，并提交相關施工資料及質量檢驗報告。甲方應在接到乙方通知后的[x]個工作日內(nèi)進行驗收，如驗收合格，雙方應簽署中間驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求及時整改，直至驗收合格?？⒐を炇眨很浹b項目全部完成后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請報告，并提供完整的施工資料及質量檢驗報告。甲方應在接到乙方申請后的[x]個工作日內(nèi)組織驗收。驗收內(nèi)容包括軟裝項目的整體質量、設計效果、材料及家具的質量、設施設備的運行情況等。如驗收合格，雙方應簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應在甲方規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔，且整改期間不計入工期。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程對應的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因暫停施工所造成的損失。若甲方違反合同約定，擅自變更設計方案或增加項目，導致乙方工作量增加或費用增加的，甲方應按照乙方實際增加的費用支付給乙方，并承擔因此給乙方造成的其他損失。若甲方未按照合同約定配合乙方辦理相關手續(xù)或提供資料，導致乙方施工延誤或無法正常施工的，甲方應承擔相應責任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、質量標準及設計方案完成軟裝項目，每逾期一天，應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金，并承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方所使用的軟裝材料及家具等不符合合同約定或質量標準，乙方應負責免費更換，并承擔因此給甲方造成的損失。如因質量問題給甲方造成人身傷害或其他重大損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方擅自將承攬項目轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金，并承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方違反合同約定的保密義務，泄露甲方的房屋相關資料或商業(yè)秘密等，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。情節(jié)嚴重的，甲方有權追究乙方的法律責任。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.合同變更與解除本合同一經(jīng)簽訂，雙方均應嚴格履行。如需變更或解除合同，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。因變更或解除合同給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。2.不可抗力因不可抗力事件導致一方無法履行本合同義務的，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件。在不可抗力事