工程款扣除協(xié)議書

工程款扣除協(xié)議書?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]已簽訂施工合同，現(xiàn)因[具體原因]，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程款扣除事宜達成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工程項目概況本協(xié)議所涉及的工程項目為[具體工程項目名稱]，該項目位于[項目地點]，工程內(nèi)容包括但不限于[詳細列舉工程包含的具體工作內(nèi)容，如建筑工程、安裝工程、裝修工程等]。該工程項目已按照施工合同約定的部分內(nèi)容進行施工，截至本協(xié)議簽訂之日，已完成的工程量為[已完成工程量的具體描述，如完成了基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)的部分樓層等]。2.工程款支付情況根據(jù)雙方簽訂的施工合同，甲方應(yīng)向乙方支付工程款共計人民幣[合同約定的工程款總額]元。截至本協(xié)議簽訂之日，甲方已向乙方支付工程款人民幣[已支付的工程款金額]元。乙方已向甲方提供了相應(yīng)的發(fā)票，發(fā)票金額與已支付工程款金額一致，發(fā)票號碼為[具體發(fā)票號碼]。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定扣除相應(yīng)工程款。對乙方完成的工程質(zhì)量、進度等情況進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為或工程質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方限期整改或采取其他補救措施。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的扣除方式和金額，及時、準確地扣除工程款。在扣除工程款后，應(yīng)向乙方出具書面的扣款通知，明確扣款金額、扣款原因等內(nèi)容。如乙方對扣款事宜有異議并提出合理的解釋或證據(jù)，甲方應(yīng)在收到乙方反饋后的[X]個工作日內(nèi)進行核實，并給予乙方書面答復(fù)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對甲方的扣款行為進行核實，如認為甲方的扣款不合理，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)依據(jù)并進行解釋。對甲方提出的工程質(zhì)量問題或其他整改要求，有權(quán)提出異議并進行申辯，但應(yīng)積極配合甲方進行整改，確保工程質(zhì)量符合合同要求。2.義務(wù)按照施工合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，全面履行施工義務(wù)，確保工程質(zhì)量合格、進度符合要求。接受甲方對工程質(zhì)量、進度等情況的監(jiān)督檢查，對甲方提出的問題及時進行整改。按照本協(xié)議約定，承擔(dān)因自身原因?qū)е碌墓こ炭羁鄢?zé)任。三、工程款扣除事項（一）扣除原因及金額1.質(zhì)量問題扣款經(jīng)甲方及相關(guān)質(zhì)量檢測機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)，乙方施工的[具體工程部位]存在[質(zhì)量問題的詳細描述，如墻面出現(xiàn)裂縫、地面平整度不符合要求等]質(zhì)量問題，根據(jù)施工合同約定及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用。經(jīng)核算，修復(fù)費用共計人民幣[質(zhì)量問題修復(fù)費用金額]元，甲方有權(quán)從應(yīng)付工程款中扣除該款項。2.工期延誤扣款由于乙方原因，導(dǎo)致本工程項目未能按照施工合同約定的工期按時竣工，延誤天數(shù)為[延誤天數(shù)]天。根據(jù)施工合同約定的工期延誤違約責(zé)任，乙方應(yīng)按照每天人民幣[工期延誤違約金金額]元的標(biāo)準向甲方支付違約金，共計人民幣[工期延誤違約金金額]元，甲方有權(quán)從應(yīng)付工程款中扣除該款項。3.其他違約扣款乙方在施工過程中，還存在[其他違約行為的詳細描述，如未按照施工規(guī)范操作、擅自變更施工方案等]違約行為，給甲方造成了一定的損失。經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[其他違約行為違約金金額]元，甲方有權(quán)從應(yīng)付工程款中扣除該款項。（二）扣除方式及時間1.扣除方式甲方將按照上述各項扣除原因?qū)?yīng)的金額，一次性從應(yīng)付乙方的工程款中扣除，扣除后的工程款余額為人民幣[扣除后工程款余額金額]元。2.扣除時間本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，甲方將完成工程款的扣除操作，并向乙方出具書面的扣款通知。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定的扣除方式和時間進行工程款扣除，每逾期一天，應(yīng)按照未扣除金額的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方逾期扣除工程款給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方對甲方的扣款行為有異議，但未按照本協(xié)議約定的程序提出合理的解釋或證據(jù)，或在甲方核實后仍不認可扣款結(jié)果且拒絕履行相關(guān)義務(wù)的，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定扣除金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方違約行為給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方未按照本協(xié)議約定承擔(dān)因自身原因?qū)е碌墓こ炭羁鄢?zé)任，甲方有權(quán)通過法律途徑追究乙方的責(zé)任，由此產(chǎn)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等）均由乙方承擔(dān)。五、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：_____________________