園林綠化施工合同書doc.doc

施工合同工程名稱：工程地點：建設單位： 施工單位：第一部分 協(xié)議書發(fā)包人（全稱） ： 承包人（全稱）： 依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本園林綠化工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱： 渭河左岸周眉交界至周武新橋段堤頂?shù)缆肪G化工程V標段 工程地點： 周眉交界至周武新橋段 工程內容： 工程采用包工、包料、包養(yǎng)護、包質量、包工期、包安全文明施工，包驗收通過的承包方式。 二、工程承包范圍承包范圍： 乙方負責西鄉(xiāng)縣城關鎮(zhèn)濱江大道道路二側及周邊環(huán)境景觀綠化按照公路工程技術標準等要求在適宜公路綠化物栽植的季節(jié)進行栽植，并進行日常管理。 三、質量標準工程質量標準： CJJ/T82-99城市綠化工程施工及驗收規(guī)范。四、合同價款金額（大寫）： （人民幣）。 （小寫） ￥： 元。五、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1本合同協(xié)議書2本合同專用條款3標準、規(guī)范及有關技術文件4圖紙雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。六、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內（苗木一年的養(yǎng)護保活）承擔工程質量保修責任。七、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。八、合同生效合同訂立時間： 年 月 日本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同自雙方簽定之日起生效。發(fā)包人： 承包人： 法定代表人： 法定代表人： (或委托代理人)： (或委托代理人)： 電話： 電話： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 第二部分 專用條款一、詞語定義及合同文件1、合同文件及解釋順序合同文件組成及解釋順序：執(zhí)行通用條款2、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范2.1本合同使用漢語 2.2適用法律和法規(guī)適用法律法規(guī)：國家有關法律、法規(guī)和有關法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同具有約束力。2.3適用標準、規(guī)范城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范、城市園林綠化用植物材料木本苗、城市園林綠化養(yǎng)護管理標準。 2.4雙方另有約定列入補充條款。 2.5雙方對合同內容的約定與上述法律、標準、規(guī)范規(guī)定有矛盾的，以法律、標準及規(guī)范規(guī)定為準。3、圖紙3.1 發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)：開工前向承包人提供 3 套施工圖紙。 3.2 承包人未經發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉讓給第三人。33 發(fā)包人對圖紙的特殊保密要求： 二、雙方一般權利和義務4、項目經理 姓名： 職務：5、發(fā)包人工作5.1 發(fā)包人應按約定的時間和要求完成以下工作： (1) 施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前施工現(xiàn)場達到“三通一平”。 (2) 將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：開工前接至施工現(xiàn)場,并保證施工的需要. (3) 施工場地與公共道路的通道開通時間和要求：開工前通,并保證施工要求.(4) 工程地質和地下管線資料的提供時間：開工前以書面形式提供。 (5) 由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：執(zhí)行通用條款 。(6) 水準點與座標控制點交驗要求：現(xiàn)場指定,并以書面形式交驗.(7) 圖紙會審和設計交底時間：開工前雙方協(xié)商約定。 (8)協(xié)調處理施工現(xiàn)場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作：執(zhí)行通用條款(9)雙方約定發(fā)包人應做到的其他工作:協(xié)調施工現(xiàn)場的周邊工作5.2發(fā)包人委托承包人辦理的工作:無6、承包人工作6.1承包人應按約定的時間和要求完成以下工作： (1) 需由設計資質等級和業(yè)務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間； (2) 應提供計劃、報表的名稱及完成時間：每月25日前上報已完工程量報表及下月進度計劃表； (3) 承擔施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責任和要求：執(zhí)行通用條款 ； (4) 向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：執(zhí)行通用條款； (5) 需承包人辦理的有關施工場地交通環(huán)衛(wèi)和施工噪聲管理等手續(xù)：執(zhí)行通用條款 (6) 已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔： 土建工程完工后與甲方辦理竣工交接手續(xù)前出現(xiàn)損壞由乙方負責維修，植物?；钇陂g植物養(yǎng)護費用由乙方承擔； (7) 施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護要求及費用承擔； (8) 施工場地清潔衛(wèi)生的要求：要求施工場地做到“工完、料凈、場地清” ； (9) 雙方約定承包人應做的其他工作：另行商議。 三、施工組織設計和工期 7、進度計劃 7.1 承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：合同簽訂后 7 天 。7、合同工期開工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期總日歷天數(shù)日7.1進度計劃（1）承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間。（2）發(fā)包人對施工方案、進度計劃予以書面確認或提出修改意見的時間，發(fā)包人逾期未確認也未提出修改意見的，視為同意。（3）群體工程中有關進度計劃的要求。（4）承包人必須按照經確認的進度計劃組織施工，并接受監(jiān)督和檢查。因承包人原因導致實際進度與進度計劃不符的，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。7.2延期開工如發(fā)生因發(fā)包人原因造成延期開工的，由發(fā)包人承擔由此給承包人造成的損失，并順延工期；承包人不能按時開工的，應提前7日書面通知發(fā)包人并征得發(fā)包人同意，發(fā)包人不同意延期的或承包人未在規(guī)定期限內發(fā)出延期通知的，工期不順延。7.3暫停施工如發(fā)生因發(fā)包人原因停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此受到的損失，相應順延工期；因承包人原因停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不順延。7.4工期延誤7.41 由于以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延。（1） 發(fā)包人未能按約定日期提供圖紙及開工條件；（2） 發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，使施工不能正常進行；（3） 發(fā)包人未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；（4） 因工程量變化或重大設計變更影響工期；（5） 非承包人原因停水、停電等原因造成停工；（6） 不可抗力及自然災害；（7） 發(fā)包人同意工期相應順延的其他情況；（8） 其他可調整工期的因素： 7.4.2 承包人在以上情況發(fā)生后3日內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包人、監(jiān)理方提出報告。發(fā)包人在收到報告后7日內予以確認答復，逾期不予答復，承包人即可視為延期要求已被確認。四、合同價款與支付8、合同價款及調整8.1 本合同價款采用可調價款方式確定。8.2雙方約定合同價款的其他調整因素：憑設計變更聯(lián)系單調整工程量，甲方認可的基價為決算依據(jù)。9、工程量確認9.1 承包人向工程師提交已完工程量報告的時間： 每月25日前，向監(jiān)理工程師提交已完成工量。10、工程款（進度款）支付雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間： 合同簽訂后，每月 25 日前支付核實完工工程量價款的80，工程完工驗收合格后付到總工程量價款的95，余款在保修、養(yǎng)護期后付清。 五、工程質量及驗收標準 11、工程質量11.1 工程質量必須達到合格（驗收標準按業(yè)主設計要求及行業(yè)規(guī)范執(zhí)行），因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提請驗收的，本工程不能評定為合格。11.2 乙方提供的苗木必須事先控制質量，苗木規(guī)格嚴格按照設計要求進行選擇，苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植規(guī)范。11.3 苗木成活率達到100%。 12、竣工驗收12.1工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。雙方現(xiàn)場檢查工程質量，質量合格，即由甲方簽收。 12.2 承包人提供竣工圖的約定： 在工程竣工驗收合格后一個月內提供竣工資料肆套。 6、 爭議 13、爭議的解決 13.1凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能既解決，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。七、其他14.1本合同未盡事宜，由甲、乙雙方友好協(xié)商，另簽訂補充協(xié)議。補充