河道治理類勞務(wù)合同執(zhí)行范本2014

1、【MeiWei_81重點借鑒文檔】RRRRRRRRRR 工程勞務(wù)承包合同（合同編號：RRRRRRRRRRR）發(fā)包方：RRRRRRRRRRRR （以下簡稱甲方）承包方：RRRRRRRRRRRR （以下簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法、及其與業(yè)主簽訂的RRRRRRRRRR工程 施工合同，為加強(qiáng)施工管理，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度達(dá)標(biāo)，遵循平等、自 愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就 RRRRRRRRRRRR工程 勞務(wù)承包事 項達(dá)成一致，特訂立本合同，供雙方共同遵守。1、工程概況1.1 工程名稱：RRRRRRRRRRRRR1.2 工程地址：RRRRRRRRRRRRR2、合同范圍2.1RRRRRRR

2、RRRRRRRRRRR2.2RRRRRRRRRRRRRRRRRRR2.3RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR2.4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR2.5根據(jù)現(xiàn)場的需要，乙方無條件承擔(dān)甲方安排的其他新增或零星的施工 內(nèi)容，計取費用。2.6根據(jù)現(xiàn)場需要和甲方的安排，乙方無條件的配合其他勞務(wù)作業(yè)隊伍的 施工工作。具體內(nèi)容見附件一：工程量清單及單價3、合同工期及進(jìn)度要求：3.1、合同工期工程開工時間：RRRR年RR月RR日【MeiWei_81重點借鑒文檔】工程完工時間：RRRR年RR月RR日階段完工時間（節(jié)點工期）：具體各階段月施工強(qiáng)度見附件二：進(jìn)度計劃表。3.2、乙方必須配備足夠的設(shè)備、

3、管理人員及作業(yè)人員。并根據(jù)進(jìn)度計劃的 變化作相應(yīng)的增加或減少。3.3、乙方設(shè)備配置及勞動力組織上要充分考慮施工過程中的不可避免的技 術(shù)間歇時間，如碾壓期、試驗期、合理的間隔期、雨季影響、其它工序合理的 停工期、不可抗力的自然現(xiàn)象等引起的停工。3.4、工期延誤3. 4. 1在施工過程中發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經(jīng)業(yè)主方確認(rèn) 后，工期順延：3.4.1.1重大設(shè)計變更；3.4.1.2不可抗力；3.4.1.3由于業(yè)主原因要求停工；3.4.2工期延誤的責(zé)任3.4.2.1因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期不予順延，且由乙方承擔(dān)由此造成 的一切經(jīng)濟(jì)損失和趕工費用。342.2由于重大設(shè)計變更或業(yè)主原因造成的工

4、期延誤，除工期順延外，如業(yè)主進(jìn)行了補(bǔ)償，甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方相應(yīng)的補(bǔ)償。3.4.2.3由于不可抗力原因造成工期延誤， 除工期順延外，雙方各自承擔(dān)自 己的經(jīng)濟(jì)損失。4、計量與單價4.1單價4.1.1各項目施工勞務(wù)單價見附件一：工程量勞務(wù)單價表。4.1.2勞務(wù)單價中包含了施工作業(yè)所需的全部人工費、輔助及消耗性材料費、約定的機(jī)械費用、勞務(wù)管理費、安全費及利潤等全部費用?！綧eiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】4.1.3計日工： 單價按150元/工日 計價，計日工工日量按實計算。4.1.4本合同價格為固定價格，不因施工期內(nèi)的人工、材料、機(jī)械、政策法 令、外界環(huán)境等任何因素的變動

5、而進(jìn)行價格調(diào)整。4.2計量辦法4.2.1工程量按施工交底圖及雙方現(xiàn)場共同收方按實際完成量確定。4.2.2超出施工交底圖工程量不予計量，造成甲方損失的由乙方負(fù)責(zé)賠償5、雙方責(zé)任義務(wù)5.1甲方責(zé)任義務(wù)：5.1.1按合同約定及時支付工程款；5.1.2合理、公平、公正地協(xié)調(diào)解決相關(guān)作業(yè)班組的配合、糾紛、施工條件；5.1.3協(xié)調(diào)業(yè)主、監(jiān)理及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的關(guān)系；5.1.4全面負(fù)責(zé)施工的組織協(xié)調(diào)工作，編制施工組織設(shè)計，安排施工進(jìn)度計 劃，確保施工任務(wù)均衡合理；5.1.5按照規(guī)定提供乙方所需圖紙，并做好技術(shù)交底和安全交底；5.1.6負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理目標(biāo)，并確定各項技術(shù)措施。加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理， 制定現(xiàn)場安全生產(chǎn)

6、管理規(guī)定，完善現(xiàn)場安全技術(shù)措施，并監(jiān)督乙方人員做好安 全生產(chǎn)措施。5.1.7提供作業(yè)場地；提供市政自來水接入點、電源接入點及低壓計量裝置， 水費、電費由甲方承擔(dān)（低壓計量裝置到乙方用電設(shè)備的線纜、末級配電箱、 照明設(shè)施及水管等由乙方負(fù)責(zé)提供）5.1.8提供工程永久性材料、提供模板周材（消耗性材料由班組提供，如釘 子、鐵絲、焊條、切割片、絲桿、拉片等）；機(jī)械設(shè)備只提供攪拌機(jī)。5.1.9負(fù)責(zé)購買相關(guān)的工程保險。5.2乙方的責(zé)任義務(wù)：5.2.1提供本工程施工所需的工具、用具、手推車、振動棒、振動平板、滾【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】子碾、尺枋、手提切割機(jī)、鋼筋加

7、工、焊接機(jī)械等所有甲方提供的設(shè)備材料以 外的全部材料、設(shè)施設(shè)備、用具、勞保用品等。522乙方應(yīng)教育工人嚴(yán)格遵守各種安全生產(chǎn)規(guī)程和甲方制定的安全生產(chǎn)、 文明施工、質(zhì)量管理、材料管理、勞動管理等各項規(guī)章制度；乙方在施工中加 強(qiáng)自身安全措施；乙方在施工過程中發(fā)生的的所有安全事故及乙方負(fù)責(zé)的施工 范圍內(nèi)的第三者責(zé)任事故均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任；5.2.3配備滿足進(jìn)度要求的設(shè)備、材料、管理及作業(yè)人員，保證達(dá)到施工過 程中甲方按月下達(dá)的進(jìn)度計劃要求及本合同附件規(guī)定的完工時間和節(jié)點工期； 服從項目部的管理、調(diào)度，施工中不得隨意停工；5.2.4乙方必須采取措施保證合同分項工程的施工質(zhì)量，必須達(dá)到本工程相 關(guān)質(zhì)量規(guī)

8、范要求，具體施工質(zhì)量要求見附件三。乙方應(yīng)監(jiān)督檢查勞務(wù)作業(yè)人員在施工中的質(zhì)量控制，做好施工過程中的質(zhì)量自檢、互檢工作，如果乙方施工 的工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)返工，并承擔(dān)返工的一切費用和 損失；5.2.5乙方所涉工程，在該部分工程完工后，必須立即清理，做到工完料凈 場地清，分項工程完工移交后面工種時，必須保持環(huán)境清潔，剩余的材料，必 須堆放到甲方指定的地點；5.2.6乙方對進(jìn)場工人應(yīng)嚴(yán)格管理，如因乙方進(jìn)場工人違規(guī)、違紀(jì)、違法等 造成的一切后果由乙方承擔(dān)；5.2.7乙方應(yīng)教育工人愛護(hù)甲方提供的各種工器具，降低損耗，節(jié)約材料； 在合理范圍以外的甲供材料損耗和工器具損壞由乙方負(fù)責(zé)損耗和修

9、理費用；5.2.8及時支付民工工資及材料、設(shè)備款；5.2.9自行解決作業(yè)人員及管理人員的食宿、辦公、娛樂設(shè)施。6、履約保證6.1合同簽訂時乙方向甲方提交履約保證金、農(nóng)民工工資保證金和安全保 證金金額RRRRR元人民幣?！綧eiWei_81重點借鑒文檔】6.2上述保證金及保函當(dāng)工程款保留金總額達(dá)到RRRRR元人民幣后退還。6.3乙方承諾如果造成施工設(shè)備、人員投入不足，達(dá)不到工期計劃要求時， 甲方有權(quán)使用保留金來組織社會設(shè)備人員確保進(jìn)度要求。任何條件下，乙方若施工中途停工漲價扯皮等，甲方有權(quán)沒收保證金和保留金且有權(quán)不支付剩余工 程款，乙方無條件退出工地現(xiàn)場。6.4乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人為 ，為乙方現(xiàn)場全權(quán)

10、代表，在現(xiàn)場工作生活時間每月不得少于25天，每少一天扣工程款500元人民幣。7、結(jié)算與支付7.1結(jié)算7.1.1每月與業(yè)主結(jié)算報量的同時由項目部與乙方同步計算當(dāng)月完成工程 量和工程價款，報公司相關(guān)部門審批后作為中間支付的依據(jù)；7.1.2當(dāng)合同工程施工結(jié)束經(jīng)驗收后辦理本工程完工結(jié)算，報公司相關(guān)部門審批后作為最終結(jié)算的依據(jù)。7.2支付7.2.1每月待業(yè)主支付的工程進(jìn)度款到公司帳戶后的5天內(nèi)劃到合同指定的乙方帳戶上。每月支付當(dāng)月工程款的80%，其余20%為保留金。7.2.2在完工結(jié)算辦理結(jié)束、遺留問題處理清楚后三個月內(nèi)退還保留金的75% ，其余 25% 待業(yè)主驗收質(zhì)保期到期后一次性退還。8、與相關(guān)班組

11、的配合8.1乙方配備足夠的作業(yè)設(shè)備和作業(yè)人員，并保證設(shè)備完好率和作業(yè)人員 出勤率，如無特殊情況造成關(guān)聯(lián)第三方窩工，要承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。8.2乙方應(yīng)主動配合關(guān)聯(lián)班組工作，及時為關(guān)聯(lián)的下道工序騰出場地便于 施工。8.3乙方應(yīng)無條件配合關(guān)聯(lián)班組的工作，聽從現(xiàn)場管理人員的指揮，按規(guī) 定的施工方式進(jìn)行施工，確保工程施工質(zhì)量。9、安全及文明施工【MeiWei_81重點借鑒文檔】9.1乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的安全法規(guī)和項目部的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制 度，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理維護(hù)和人員的安全教育，對自有設(shè)備、人員及施工區(qū) 第三方人員等的安全負(fù)責(zé)，承擔(dān)本合同范圍內(nèi)的安全管理責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì) 責(zé)任。合同履行期間，安全費

12、用在兩萬 元人民幣內(nèi)由乙方全額承擔(dān)，安全費用超過 兩萬 元人民幣，乙方承擔(dān)超出部分金額的20% ，甲方承擔(dān)超出部分金額的80%。9.2乙方指定為兼職安全員，配合甲方安全人員進(jìn)行安全管理，對違章作業(yè)行為人員進(jìn)行教育處罰。9.3乙方所有設(shè)備、車輛必須有正規(guī)齊全的手續(xù)（合格證、駕駛證、行駛 證、營運證、保險證及操作人員從業(yè)資格證），杜絕三無設(shè)備、車輛進(jìn)入施工現(xiàn) 場，證件不齊造成的損失和安全責(zé)任由乙方承擔(dān)。9.4乙方作業(yè)人員不服從甲方現(xiàn)場安排，強(qiáng)行違章作業(yè)，造成事故由乙方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)一切責(zé)任。9.5嚴(yán)格執(zhí)行文明施工的相關(guān)規(guī)定，遵守文明公約，生活區(qū)、施工區(qū)排放 有序，道路經(jīng)常灑水除塵。9.6乙方必須

13、加強(qiáng)對機(jī)械設(shè)備、車輛的班前例行安全檢查，并做好設(shè)備安 全檢查和檢修維護(hù)臺帳，杜絕一切機(jī)械安全事故。9.7乙方在施工前必須將乙方現(xiàn)場作業(yè)人員名單報送甲方項目部備案，施 工過程中人員變更必須事先報告項目部批準(zhǔn)并進(jìn)行名冊變更。10、違約責(zé)任10.1甲方如出現(xiàn)下列情形之一為違約：10.1.1不按時支付工程進(jìn)度款；10.1.2其他違反合同的情形。10.2甲方違約責(zé)任10.2.1甲方不按時支付工程款時按銀行同期利率支付延期付款利息。10.3乙方如出現(xiàn)下列情形之一為違約：【MeiWei_81重點借鑒文檔】10.3.1配置的機(jī)械設(shè)備及人員不能滿足進(jìn)度要求，或沒經(jīng)監(jiān)理和甲方同意， 機(jī)械及人員退場；10.32無理

14、由或者因合同的未盡事宜沒得到及時解決采取停工、怠工的； 1033不服從業(yè)主、監(jiān)理和甲方管理指揮，造成惡劣影響的；10.3.4不配合相關(guān)班組施工，經(jīng)三次指出不改的。10.3.5乙方不及時支付民工工資或設(shè)備租金的。10.4乙方違約責(zé)任10.4.1乙方機(jī)械設(shè)備人員不能滿足進(jìn)度要求，或沒經(jīng)甲方同意，機(jī)械及人 員退場的，除要求及時增加設(shè)備人員、賠償?shù)谌綋p失外，每天處罰違約金 3000 元；10.4.2.無理由或者因合同的未盡事宜沒得到及時解決采取停工、怠工的除 要求及時復(fù)工外，每次處罰違約金20RR元。10.4.3不服從業(yè)主、監(jiān)理和甲方管理指揮，造成惡劣影響，不配合其它班 組工作的每次處罰違約金 10

15、00 元；10.4.4乙方不及時支付民工工資或設(shè)備租金的，甲方有權(quán)動用農(nóng)民工工資 保證金進(jìn)行支付，并在下月工程進(jìn)度款中扣回。11、爭議解決原則11.1出現(xiàn)爭議時雙方首先本著公平、公正、友好協(xié)商的辦法解決。11.2對協(xié)商無法達(dá)成共識的爭議可依法按訴訟程序解決，最終以法律判決為準(zhǔn)。11.3為保證工程進(jìn)度和雙方的共同利益雙方共同約定，不能因為爭議沒及時解決或沒達(dá)到目的而采取停工、阻工等行為，出現(xiàn)這種現(xiàn)象為違約，產(chǎn)生的 費用由責(zé)任方承擔(dān)。12、其它12.1本合未盡事宜雙方在施工過程中協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2本合雙方法人或者法人委托人簽字后生效，工程款支付結(jié)清后失效?！綧eiWei_81重點借鑒文檔

16、】【MeiWei_81重點借鑒文檔】12.3本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲方：乙方： 代表人：（身份證號：）電話：電話：合同簽訂日期：年月日附件一：工程勞務(wù)單價表附件二：進(jìn)度計劃表附件三施工技術(shù)及安全交底附件一：RRRR工程勞務(wù)單價表編號名稱單位單價備注2主體工程2-1河道2-1-5透水磚5cm（檢修步道）m2甲方提供水電及小型拌合機(jī)拌合，班組提供 小型轉(zhuǎn)運機(jī)具（或工具）；包含攪拌、轉(zhuǎn)運、 澆筑、收光、養(yǎng)護(hù)、透水磚鋪貼、掖縫；及 10cm厚碎石墊層鋪設(shè)（含人工、機(jī)具）。工 程量以m2計價2-1-6C15砼墊層厚5cm（檢修步道）2 m2-1-7100mm厚碎石墊層（檢修步道）2 m2

17、-1-8格賓籠鎮(zhèn)腳m3格賓封蓋組裝連接、塊石填充、塊石解小、 格賓支撐、墻后土工布鋪設(shè)，包含人工轉(zhuǎn)運 距離15m以內(nèi)，以實際完成工程量以 m3計量2-1-10C20混凝土框格m3包含人工挖溝槽、支拆模、攪拌、轉(zhuǎn)運、澆 筑，養(yǎng)護(hù)；溜槽搭設(shè)拆除、手推車運砼溜槽 入倉；班組提供手推車、工具等2-1-14C20混凝土路面（堤頂通10cm）m2甲方提供水電及小型拌合機(jī)拌合，班組提供 小型砼轉(zhuǎn)運機(jī)具（或工具）；包含攪拌、轉(zhuǎn) 運、澆筑、收光、拉毛、養(yǎng)護(hù)，（含機(jī)具、 養(yǎng)護(hù)、鐵絲釘子等耗材），工程量以m2計2-1-16100厚碎石墊層（堤頂通道）m2班組提供小型砼轉(zhuǎn)運機(jī)具（或工具）；包含 轉(zhuǎn)運、攤鋪、（含機(jī)具、

18、養(yǎng)護(hù)、鐵絲釘子等 耗材），工程量以 m2計2-1-17C20混凝土下河梯步（現(xiàn)澆）m3甲方提供水電及小型拌合機(jī)，班組提供小型 砼轉(zhuǎn)運機(jī)具（或工具）；包含支模、溜槽搭 設(shè)、攪拌、轉(zhuǎn)運、澆筑、收光（含二次成型 施工）、養(yǎng)護(hù)，（含機(jī)具、鐵絲、釘子等耗 材），工程量以 m3計【MeiWei_81重點借鑒文檔】2-2翻板閘2-2-4C20鋼筋混凝土（鋪蓋）m3甲方提供水電及拌合機(jī)拌合，班組提供小型 轉(zhuǎn)運機(jī)具（工具），砼攪拌、澆筑、止水及 排水孔安裝、施工縫鑿毛清洗、養(yǎng)護(hù)，含埋 石用工、溜槽搭設(shè)拆除，模板支拆轉(zhuǎn)運（含 人工、機(jī)具、鐵絲、釘子等耗材）、預(yù)留空 洞安裝2-2-5C25鋼筋混凝土（閘基）m32-2-6C25鋼筋混凝土（護(hù)坦）m32-2