




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、最新標準門面房買賣合同合同編號:出賣人:住所:郵編:營業(yè)執(zhí)照號碼:資格證書號碼:法定代表人:聯系電話:委托代理人:聯系電話:買受人:國籍:性別:出生年月日:住所(址):郵編:證件名稱:號碼:聯系電話:委托/法定代理人:住所(址):聯系電話:根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國城市房地產管理法及其他有關 法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成 如下協議:第一條項目建設依據租賃期滿,乙方未續(xù)租的,甲方有權收回房屋。乙方添置的用于經營的所有可以移動、 拆除的設備設施歸乙方所有,未能移動、拆除的設備設施。乙方應在租賃期滿后 日內搬離。1、出賣人以【出讓】【轉
2、讓】【劃撥】方式取得座落于 地塊的國有土地使用權。2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮(zhèn)建設用地批準書號】為:,土地使 用權面積為:,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:,土地使用年限自 年 月 日至年月 日止。3、出賣人經批準,在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為: ,建設工程規(guī)劃許可證號為:,建筑工程施工許可證號為:,建設工程施工合同約定的開工日期為:,建設工程施工合同約定的 竣工日期為:o第二條商品房情況該商品房銷售許可證號:。商品房座落:區(qū)縣 路、道、街。設計用途;建筑結構;建筑層數為 層。建筑面積 平方米,其中:套內建筑面積 平方米,公共部位分攤建筑面
3、積 平方米。商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。第三條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:1、按建筑面積計算,該商品房單位為(幣)每平方米 元,總金額(幣)元。2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為(幣)每平方米 元,總金額(幣)元整。3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(幣)元整。4、o第四條 付款方式及期限買受人采取下列第 種方式付款。1、一次性付款,自簽約日起日內付全部價款 元。(小寫:萬元)2、分期付款。(1)第一次付款自簽約日起日內付全部價款的%;幣元。(小寫:元)(2)第二次付款自簽約日起日內付全部價款的%;幣元。(小寫:元)(3)
4、其余部分在移交房屋前一天付清%;幣 元。(小寫:元)3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的%,其余價款可以向 銀行或住房公積金管理機構借款支付。4、其他方式o第五條房產交付第二條甲方雙方同意,結算房價款時,房屋的實測建筑面積與暫測建筑面積的誤差 不超過暫測建筑面積的土%(含)時,按照本合同第三條所述房屋單價據實結算;房屋建 筑面積誤差超過上述約定幅度時,自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數據之日起一日 內,甲乙雙方同意按下述第 種(大寫)方式處理:1、房產實物狀況、權利狀況,符合有關規(guī)定和雙方約定的,方可交付;不符合有關規(guī) 定和雙方約定的,不得交付。2、出賣人須于 前,將該房產及相關證
5、明交付買受人。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:。3、上述相關證明包括:。第六條產權轉移登記及其他相關設施登記1、協議訂立后,買賣雙方應在30日內,到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移 登記手續(xù)。2、按照有關規(guī)定,其他相關設施應辦理登記的,應在規(guī)定期限內辦理。3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記 造成損失的,應依法承擔違約責任。第七條出賣人逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外,出賣人如未按本合同約定日期交付商品房,逾期在 日內的,買受人有權向出賣人追究已付款利息,利息自合同約定出賣人應支付商品房之日次日 起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超
6、過上述約定期限的,買受人 有權按照下述的第 種約定,追究出賣人違約責任:1、合同繼續(xù)履行。出賣人應支付買受人已付款利息,利息白合同約定出賣人應交付 商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還 應每日按商品房價款的%。向買受人支付違約金。乙方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款,每逾期一日,乙方應支付甲方逾期款項的 萬分之作為延期付款的滯納金。逾期超過十個工作日,甲方有權解除本合同,乙方所付定 金不予返還。2、解除合同。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息,利息自合同約定出賣 人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人己付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。 此
7、外,出賣人還應每日按商品房價款的%。向買受人支付違約金。買受人的實際 損失超過出賣人支付的違約金時,出賣人還應承擔賠償責任。3、o第八條買受人逾期付款的處理房屋租賃合同生效后,乙方應向甲方交付三個月房租 元,作為履約保證金,合同期滿后退還給乙方。買受人如未按本合同約定的日期付款,逾期在 日內的,出賣人有權追究買受人逾期付款及其利息,利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,按 銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,出賣人有權按照下述的第 種約定,追究買受人違約責任:1、合同繼續(xù)履行。買受人應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定買受人應付款 之日次日起至實際付款之日止,按銀行同
8、期貸款利率計算。此外,買受人還應每日按商品 房價款的%。向出賣人支付違約金。2、解除合同。買受人應每日按商品房價款的%。向出賣人支付違約金。3、o乙方向甲方承諾:在租賃期限內,未事先征得甲方的書面同意,并按規(guī)定報經有關部 門核準,乙方不得擅自改變門面的原有結構和用途。第九條面積確認及面積差異處理。(一)根據當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以(建筑面積/套內建筑面 積)(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。(二)當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。(三)合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。(四)商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第
9、種方式進行處理:1、雙方自行約定:C2、雙方同意按以下原則處理:(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3酚的,據實結算房價款;(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。(五)買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給 買受人,并按利率付給利息。(六)買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3用以內(含 3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權 登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3蛉部分的房價款由出賣 人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。產權登記面
10、積-合同約定面積面積誤差比二X100%合同約定面積(七)因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽詈補充協議。第十條出賣人關于房屋產權狀況的承諾出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品 房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。若出售的商品房設有他項權利的,出賣人應當在出售前征得他項權人的書面同意,并以書面形式公示和明確 告知買受人。丙方同意甲方將自己位于街號的辦公室轉讓給乙方使用,建筑面積為平方米;并保 證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的權利與義務。第十一條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任出賣人交付使用的商品房的裝
11、飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到 約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。2、 3、 第十二條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾本項目物業(yè)管理用房為 m2,位于 幢單元 房號,軸線范圍。出賣人承諾與該商品房直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用 條件:1、于 年 月 日前通水;2、于 年 月 日前通電;3、于 年 月 日前通氣;4、;以完成一定的工作為期限:從 年 月 日起至工作任務完成時止;并以 為工作任務完成并終止合同的標志。5、o如果在規(guī)定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:、2、
12、第十三條風險責任的轉移該商品房的風險責任自交付之日起由出賣人轉移給買受人。如買受人未按約定的日期 辦理該房屋的驗收交接手續(xù),出賣人應當發(fā)出書面催告書一次。買受人未按催告書規(guī)定的 日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風 險責任轉移由買受人承擔。第十四條保修責任白買受人實際接收該商品房之日起,出賣人對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施 工質量保修責任,保修期內的保修費用由出賣人承擔:1、墻面,保修 月;2、地面,保修 月;3、頂棚,保修 月;4、門窗,保修 月;5、上水,保修 月;6、下水,保修 月;7、暖氣,保修 月;8、煤氣,保修 月;9、電路,保修 月
13、;10. ,保修 月。保修期內,因不可抗力的因素,或其他非出賣人原因造成的損壞,出賣人無須承擔責 任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。第十五條質量爭議的處理買受人對該商品房提出有重大質量問題,買賣雙方產生爭議時,以 出具的書面工程質量評定意見作出處理爭議的依據。第十六條雙方可以就下列事項約定1、該商品房所在樓宇的屋面使用權。2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權。3、o第十七條 房屋的用途1、買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅白改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與 其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地
14、和公共部位與公用房 屋分掩面積承擔義務。2、出賣人不得擅白改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。第十八條物業(yè)管理該商品房移交后,買受人承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會選聘的物業(yè)管理公司制定的 物業(yè)管理規(guī)定;在小區(qū)(樓宇)管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前,出賣人指定公司負責物業(yè)管理,買受人遵守負責物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。第十九條聲明及保證出賣人:1、出賣人有權簽署并有能力履行本合同。根據中華人民共和國合同法及有關規(guī)定,為明確甲方與乙方的權利義務關系,雙 方在自愿、平等、等價有償的原則下經過充分協商,特定立本合同。2、出賣人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。3
15、、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以 對出賣人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、出賣人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是出賣人法 定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。買受人:1、買受人有權簽署并有能力履行本合同。2、買受人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以 對買受人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、買受人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是
16、買受人法 定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第二十條保密買賣雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開 集道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經 營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任 何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除 外。保密期限為 年。第二十一條通知1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有 關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用(書信、傳真、電報、當面送交等) 方式傳遞。以上方
17、式無法送達的,方可采取公告送達的方式。2、各方通訊地址如下:。3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。第二十二條合同的變更本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,買賣任何一方需變更本合同的,要求變更一方應 及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出 天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一 方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。第二十三條合同的轉讓除合同中另有規(guī)定外或經雙方協商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任 何一方在未經征得另一
18、方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面 明確同意,均屬無效。第二十四條爭議的處理1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解; 協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:(1)提交 仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第二十五條不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部 分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可 抗力事件的發(fā)生通知另一方;并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資 料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方:有責 任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力 事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可 抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協 商解除合同或暫時延遲合同的履行,旦遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延 履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。4、本合同
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 寵物營養(yǎng)與日常護理的關聯試題及答案
- 電梯安全管理人員補考試題庫以及答案
- 公務員省考文化素養(yǎng)考核試題及答案
- 第四單元 第三課《精巧筆袋》(教學設計)-2024-2025學年四年級上冊綜合實踐活動魯科版
- 認識線段(教學設計)-2024-2025學年數學二年級上冊人教版
- 新疆精河縣七年級生物上冊 2.2.2 動物體的結構層次教學設計 (新版)新人教版
- Unit 1 Where have you been(教學設計)-2024-2025學年新魔法英語六年級上冊
- 汽車技術標準修訂對行業(yè)的影響分析試題及答案
- 第五單元 國樂飄香-《彩云追月》教學設計-2023-2024學年人音版初中音樂八年級上冊
- 一年級體育上冊 第十二課游戲、自然快跑教學設計
- 《用戶體驗測試》課件
- 隔離與防護措施的正確應用
- 高血壓問卷設計(知信行模式)
- 職業(yè)病危害告知書
- TRIZ理論――創(chuàng)新方法課件
- CORN術中獲得性壓力性損傷風險評估量表評定細則解讀
- 中國大唐集團公司以熱率為核心能耗管理指導意見
- (1.3)-災害護理學第二章災害應急體系
- 客戶ABC分類管理
- GB/T 12755-2008建筑用壓型鋼板
- GB 8372-2001牙膏
評論
0/150
提交評論