地坪工程合同范本h環(huán)宇

1、地坪工程承攬合同定作方： 四平環(huán)宇農(nóng)業(yè)科技有限公司 承攬方：沈陽(yáng)海川裝飾工程有限公司 簽署日期： 年 月 日地坪工程承攬合同定作方：四平環(huán)宇農(nóng)業(yè)科技有限公司 承攬方：沈陽(yáng)海川裝飾工程有限公司 根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，共同遵守。1、 承攬名稱、方式、地點(diǎn)1-1 承攬項(xiàng)目名稱: 淀粉糖車間環(huán)氧地坪工程 1-2 承攬項(xiàng)目地點(diǎn): 淀粉糖車間 1-3 承攬方式: 包工包料。 2、 承攬標(biāo)的（加工成品）編號(hào)名 稱顏 色單價(jià)（元/平方米）數(shù)量（平方米）1環(huán)氧自流平地坪淡綠8010002環(huán)氧自流平地坪中黃808003

2、環(huán)氧地坪 中黃451503、 施工工藝編號(hào)工藝名稱工藝1環(huán)氧自流平地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補(bǔ)局部破損裂縫等；2、涂刷底漆；3、刮涂環(huán)氧砂漿；4、刮涂環(huán)氧膩?zhàn)樱?、鏝涂環(huán)氧自流平面漆。2環(huán)氧地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補(bǔ)局部破損裂縫等；2、涂刷底漆；3、刮涂環(huán)氧砂漿；4、刮涂環(huán)氧膩?zhàn)樱?、滾涂環(huán)氧面漆 4 、價(jià)款及付款方式4-1 暫定總價(jià)： 壹拾伍萬(wàn)叁仟元整（153,000.00元） 4-2 付款方式：4-2-1 預(yù)付款：合同簽訂后,定作方向承攬方支付 元工程定金；4-2-2 進(jìn)場(chǎng)款：承攬方進(jìn)場(chǎng)后，正式施工前，定作方應(yīng)向承攬方支付總額的 的預(yù)付款，即 元； 4-2-3 進(jìn)度款

3、：當(dāng)工程施工到 ，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額的 的進(jìn)度款，即 元；4-2-4進(jìn)度款：工程完工兩日內(nèi)，定做方應(yīng)向承攬方付 元工程款；4-2-5驗(yàn)收款：工程完工七日內(nèi)定做方組織相關(guān)人員進(jìn)行工程驗(yàn)收，驗(yàn)收后即付清質(zhì)保金以外的工程款；4-2-6質(zhì)保金：工程完工后實(shí)際結(jié)算工程總額的 5 %作為質(zhì)保金，保修期滿后一周內(nèi)付清。4-3 結(jié)算方式：現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用 電匯 方式付款。 5、 施工條件5-1 施工時(shí)空氣相對(duì)濕度不大于70，環(huán)境溫度不低于150C；5-2 施工前定作方應(yīng)向承攬方提供施工圖紙，完成通水、通電 工作，門窗到位,水電費(fèi)由定作方負(fù)擔(dān)；5-3 施工期內(nèi)定作方不安排交叉施工；5-4 施工過(guò)程中當(dāng)

4、事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。6、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法6-1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提供必需的技術(shù)資料。6-2 承攬方應(yīng)向定作方發(fā)出驗(yàn)收通知單，定作方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)在三天內(nèi)（逢法定節(jié)假日可以順延）進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)故拖延或未經(jīng)驗(yàn)收而實(shí)際投入使用者，視同驗(yàn)收合格。6-3 當(dāng)事人雙方對(duì)承攬項(xiàng)目質(zhì)量在驗(yàn)收中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可向法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢驗(yàn)，并向?qū)Ψ教峁z驗(yàn)證明，檢驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用由異議方承擔(dān)。6-4 保修期12個(gè)月，保修期內(nèi)因承攬方施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負(fù)責(zé)返修，使用過(guò)程中人為機(jī)械損傷及其它原因（如水泥脫落或地表未干而定作

5、方要求趕工等）造成質(zhì)量事故可由承攬方計(jì)費(fèi)維修。7、 工期7-1 本合同總工期為 天(從開(kāi)工之日算起)；7-2 本工程開(kāi)工為200 年 月 日,完工為200 年 月 日；7-3 如遇下列情況，工程工期相應(yīng)順延，并以書(shū)面形式確定順延期限；7-3-1因氣候或其它意外原因，地面或墻面出現(xiàn)受潮者；7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場(chǎng)地者；7-3-3施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時(shí)以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者；7-3-4定作方未按合同規(guī)定支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度者。8、 安全施工管理?xiàng)l例8-1 定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管

6、理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方也應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。8-2 承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。8-3 由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。 9、 違約責(zé)任9-1 承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌情減價(jià);不同意利用的 ,應(yīng)由承攬方負(fù)責(zé)修整。 9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價(jià)格0.5償付定作方違約金。 9-3 承攬方已完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負(fù)責(zé)。 9-4 定作方應(yīng)及時(shí)將所需施工場(chǎng)所提

7、供予承攬方進(jìn)場(chǎng)施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負(fù)責(zé)損失。9-5 定作方應(yīng)按時(shí)支付合同規(guī)定價(jià)款，如因定作方不能及時(shí)付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)及施工過(guò)程中相關(guān)費(fèi)用等由于合同中止給承攬方造成的損失。 9-6 定做方超過(guò)合同規(guī)定日期支付款項(xiàng)，每逾期一天，按照逾期交付部分價(jià)格的0.5償付定作方違約金。10、 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接受或接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任并且賠償承攬方由此造成的損失。11、 糾紛的處理 發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可在起訴方所在地人民法院訴訟解決。12、補(bǔ)充條款： 13、期限與其它 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式 份，定作方執(zhí) 份，承攬方執(zhí) 份。定作方： 承攬方：沈陽(yáng)海川裝