水利工程維修養(yǎng)護合同

1、正文：水利工程維修養(yǎng)護合同水利工程維修養(yǎng)護合同合同編號： 發(fā)包人： 承包人： 維修養(yǎng)護工程名稱： 依據(jù)中華人民共和國合同法， （以下簡稱發(fā)包人）與（以下簡稱承包人）就工程維修養(yǎng)護工作的有關事項，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同，合同總金額為人民幣（大寫） 元。一、本合同的的詞語涵義與下述第二條所列的通用條款中的詞語涵義相同。二、本合同的組成文件及解釋順序為1合同（包括補充合同和協(xié)議）2中標通知書3招標文件4專用合同條款5通用合同條款6技術條款7組成合同的其它文件。上列合同文件為一整體，代替了本合同簽訂前雙方所簽訂的所有協(xié)議、會談紀要以及相互承諾的一切文件。三、承包人保證按照合同約定，全面完成各項承包

2、工作，并承擔合同約定的全部義務和責任。四、發(fā)包人保證按照合同約定付款，并承擔合同約定的全部義務和責任。五、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽名并加蓋本單位公章后生效。六、本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。副本份，其中：發(fā)包人份，承包人份。發(fā)包人（公章）： 法定代表人（簽章）： 委托代理人： 電話： 傳真： 地址： 郵政編碼： 開戶銀行： 帳號： 年月日簽訂地點： 承包人（公章）： 法定代表人（簽章）： 委托代理人： 電話： 傳真： 地址： 郵政編碼： 開戶銀行： 帳號： 年月日簽訂地點： 附件 通用合同條款1詞語涵義及合同文件第 1 條 詞語涵義 除專用合同條款另有約定外，

3、合同中用詞用語具有本條所賦予的涵義11發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當事人。1 2承包人：指專用條款寫明的與發(fā)包人正式簽署合同的當事人。13發(fā)包人代表：指發(fā)包人履行本合同的全權負責人。1 4承包人代表：指承包人履行本合同的全權負責人。15合同：指由發(fā)包人與承包人為完成商定的工程維修養(yǎng)護工作，明確相互權利、義務關系的協(xié)議。16投標文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項工作，向發(fā)包人提交的投標總報價及承諾招標文件規(guī)定條件和要求的文件。17中標通知書：指發(fā)包人正式向承包人授標的通知書。18工程維修養(yǎng)護：指對工程的安全檢查、日常巡查、防護、保養(yǎng)、維修，維持、恢復或局部改善原有工程面貌。19合同價格：指合

4、同中寫明的為完成合同規(guī)定的各項工作應付給承包人的總金額。1 10 費用：指為實施本合同所發(fā)生的所有開支。包括管理費和分攤的其 它費用。111承包期：指承包工程維修養(yǎng)護工作的歷時。112天：指日歷天。1 13書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電報、電傳、傳真和電子郵件。1 14不可抗力：指臺風、超常洪水、地震等自然災害和罷工、戰(zhàn)爭等異?，F(xiàn)象以及政府頒布新政策、法律和采取新措施導致合同無法履行的不可預 見、不可避免并不能克服的客觀情況。第 2 條 合同文件組成合同的各項文件應能相互解釋，互為說明。當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，除專用合同另有約定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序如下2 1

5、合同（包括補充合同或協(xié)議）。2 2中標通知書2 3招標文件2 4專用合同條款。2 5通用合同條款。2 6技術條款。2 7組成合同的其它文件。第 3 條 合同使用的語言文字和適用法律3 1本合同使用的語言文字為漢語或專用合同條款約定的其他語言。4 2本合同適用的法律包括國家法律、行政法規(guī)和水利部、黃河水利委員會的規(guī)章以及工程所在地的地方性法規(guī)和規(guī)章。3 3施工中必須使用技術條款規(guī)定或專用合同條款約定的國家和行業(yè)標準以及黃河水利委員會的規(guī)定和管理辦法；沒有相應規(guī)定時，承包人應按專用合同條款約定的時間和要求提出維修養(yǎng)護工藝，經(jīng)發(fā)包人批準后執(zhí)行。第 4 條 聯(lián)絡 本合同中有關各方的聯(lián)絡應以書面形式為準

6、，并應送達雙方約定的地點，辦理簽收手續(xù)。2雙方主要義務和責任第 5 條 發(fā)包人主要義務和責任51按專用條款約定的時間審查批復承包人上報的維修養(yǎng)護期內的總體維修養(yǎng)護計劃。52按專用條款約定的時間審查批復承包人上報的單項維修養(yǎng)護計劃。53按專用條款約定的時間向承包人提供與工程維修養(yǎng)護相關的檔案資料。54按專用條款約定的時間向承包人提供測量基準點、基準線、水準點及其基本資料和數(shù)據(jù)。55按專用條款約定的時間向承包人提供維修養(yǎng)護人員及設備的駐留場地。56按專用條款的約定向承包人按時支付維修養(yǎng)護款。第 6 條 承包人主要義務和責任6 1 在簽訂合同后及時進入維修養(yǎng)護現(xiàn)場，完成維修養(yǎng)護準備工作，并認真執(zhí)行發(fā)

7、包人發(fā)出的與合同有關的任何指示，嚴格按照合同中規(guī)定的標準及質量要求完成維修養(yǎng)護工作。6 2 按發(fā)包人要求編制維修養(yǎng)護方案和實施計劃，并提交發(fā)包人審批。維修養(yǎng)護方案中應包含文明施工和科學管理措施，保證按國家有關規(guī)定文明施 工。6 3 遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)、規(guī)章及技術條款有關規(guī)定，防止因對噪音、揚塵、廢水、廢油不進行控制和治理及生活垃圾不及時清除而造成環(huán)境破壞及人員傷害和財產(chǎn)損失。64自行解決維修養(yǎng)護工作中的用電、用水、排水、照明、通信等，并承擔一切費用。65負責承包范圍內所有工程及設施的保護工作。維修養(yǎng)護時做好工作現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物或構筑物的保護，造成損壞承擔一切費用。66在維修養(yǎng)護工

8、作完成后，及時拆除臨時設施，清除維修養(yǎng)護工作區(qū)和生活區(qū)及其施工廢棄物。67按發(fā)包人要求及時提供各種報表及維修養(yǎng)護工作計劃、進展情況、管理信息等。68按專用條款的約定，提供有關維修養(yǎng)護資料和文件。第 7 條 發(fā)包人代表 發(fā)包人代表可指派專人具體負責管理某項維修養(yǎng)護工作的實施，并將被指派人的姓名通知承包人，承包人應執(zhí)行其指示。第 8 條 承包人代表承包人為實施本合同發(fā)出的一切函件應由承包人代表或其授權代表簽名，發(fā)包人在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。3工作進度第 9 條 實施計劃承包人應按技術條款規(guī)定的內容和發(fā)包人的指示，編制實施計劃提交發(fā)包人審批。發(fā)包人按專用條款規(guī)定的時限內予以批復或提出修改意

9、見，逾期不批復，可視為該實施計劃已經(jīng)批準。第 10條 延誤開工發(fā)包人未能按合同規(guī)定向承包人提供開工條件，可以延長工期的，承包人有權提出延長工期的要求，由此增加的費用和工期延誤由發(fā)包人承擔；不可以延長工期的按專用條款的約定給承包人予以賠償。第 11 條 暫停工作發(fā)包人認為有必要時，可向承包人發(fā)出暫停全部或部分維修養(yǎng)護工作的指示，承包人應按發(fā)包人指示立即停止工作。不論由于何種原因引起的暫停工作，承包人在暫停期間負責妥善保護工程和提供安全保障。當維修養(yǎng)護工作具備復工條件時，承包人應按照發(fā)包人發(fā)出的復工通知中指定的時間復工。若承包人無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。第 12

10、 條 單項維修工作工期延誤發(fā)生以下情況造成工期延誤時，由發(fā)包人承擔責任12 1 增加合同中任何單項項目的工作內容。12 2 增加合同中任何單項項目的工程量超過專用合同條款約定的百分12 3改變合同中任何一項工作的標準或性質。12 4合同中涉及的由發(fā)包人責任引起的工期延誤。12 5不可抗力：承包人在以上情況發(fā)生后2 天內，就延誤的原因、項目內容、延期要求和因此發(fā)生的費用向發(fā)包人提出報告，經(jīng)發(fā)包人審查確認答復。發(fā)包人收到報告后 7 天內不予答復，承包人即可視為報告已被確認。非上述原因造成的工期延誤，由承包人承擔責任，并按專用合同條款約定支付逾期完工違約金。第 13 條 單項維修養(yǎng)護工作工期提前某項

11、工作如需要提前完工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前完工協(xié)議，完工日期可以提前。承包人按此協(xié)議修訂進度計劃，發(fā)包人應在2 天內給予批準。發(fā)包人應為趕工提供方便條件。提前完工協(xié)議應包括以下主要內容：131提前的時間。132承包人采取的趕工措施。133發(fā)包人為趕工提供的條件。134趕工費用和獎金。4質量與檢驗第 14 條 質量管理承包人應建立和健全質量保證體系，并按專用合同條款約定的時間將一份包括質量管理機構的組成、主要人員資格、試驗設備清單、質量檢查程序和細則等的維修養(yǎng)護質量保證措施報告，報送發(fā)包人審批。第 15 條 檢查和返工承包人應嚴格按照技術條款的規(guī)定和發(fā)包人的指示，對維修養(yǎng)護使用的材料和工程設備以

12、及其維修養(yǎng)護工藝，進行全過程的質量檢查，詳細作好記錄，填制工程質量評定表，定期提交發(fā)包人審查。承包人應隨時接受發(fā)包人的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利的條件。承包人應按發(fā)包人的要求對于不合格的維修養(yǎng)護項目進行修補返工，承擔由自身原因導致修補返工的費用。因發(fā)包人原因增加的費用，由發(fā)包人承擔責任。以上檢查檢驗合格后，再發(fā)現(xiàn)由承包人原因引起的質量問題，仍由承包人承擔責任和處理質量問題所發(fā)生的費用。以上檢查檢驗不應影響維修養(yǎng)護的正常進行。如影響正常進行，檢查檢驗結果不合格時，影響正常維修養(yǎng)護費用由承包人承擔，除此之外影響正常維修養(yǎng)護增加的費用由發(fā)包人承擔。第 16 條 質量要求質量應達到水利行業(yè)的質量檢

13、驗評定標準，水利行業(yè)沒有具體標準的項目應達到技術條款的質量要求。因承包人原因達不到約定的質量標準和要求，能返工且返工后能達到約定的質量標準和要求的，發(fā)包人可要求承包人返工，承包人應按發(fā)包人要求的時間返工，直到符合約定的質量標準和要求，由承包人承擔返工費用；能返工但返工不可能達到約定的質量標準和要求，承包人應按發(fā)包人要求的時間返工， 并承擔違約責任；不能返工的由承包人承擔違約責任。因發(fā)包人原因達不到約定的質量標準和要求，由發(fā)包人承擔返工的費用。雙方對維修養(yǎng)護質量有爭議，可提請專用條款約定的部門裁定，發(fā)生的一切費用由責任方承擔。5合同價款與支付第 17 條 合同價格調整合同價格在合同書簽訂后，任何

14、一方不得擅自改變。在發(fā)生下列情況之一時可作調整。17 1 發(fā)包人確認的變更。17 2 專用合同條款約定的其他增減和調整。承包人在上述情況發(fā)生后，將調整原因、內容、金額以書面形式通知發(fā)包人予以復核，批準后通知承包人。第 18 條 月維修養(yǎng)護付款申請報告的核實確認承包人按專用合同條款約定的時間，向發(fā)包人提交月維修養(yǎng)護付款申請報告。發(fā)包人在接到報告7 天內核實已完維修養(yǎng)護工作任務和應支付的維修養(yǎng)護款，若月維修養(yǎng)護付款申請報告需要修改，承包人應按發(fā)包人的指示進行修改，重新提交月維修養(yǎng)護付款申請報告。發(fā)包人應在3 天內對修改后的月進度付款申請報告簽字確認。第 19 條 維修養(yǎng)護款支付發(fā)包人在簽字確認后1

15、4 天內不予支付維修養(yǎng)護款，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款通知，發(fā)包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在發(fā)出通知 7 天后減緩維修養(yǎng)護工作速度，直至停止工作，發(fā)包人承擔違約責任。若承包人和發(fā)包人協(xié)商同意簽訂延期付款協(xié)議，發(fā)包人可延期支付維修養(yǎng)護款。協(xié)議應明確約定付款日期和利息計算方法。第 20 條 維修養(yǎng)護款結算維修養(yǎng)護工作檢查驗收合格后，承包人應按有關規(guī)定和專用合同條款約定28 天內予以批準或提出修改意見并在專用合同條款約定的時間內辦理結算。6變更第 21 條 變更21 1 變更的范圍和內容：（ 1）取消合同中任何一項工作。（ 2）改變合同中任何一項工作的標準和性質。（ 3）改變合

16、同中任何一項工作的完工日期或改變已經(jīng)批準的施工順序。21 2 變更的程序和指示：（ 1）承包人收到發(fā)包人發(fā)出的變更后必須按變更要求執(zhí)行，若不同意變更，應在 2 天內答復發(fā)包人。承包人未在2 天內答復發(fā)包人，則視為承包人已同意發(fā)包人提出的變更要求。（ 2）沒有發(fā)包人的指示，承包人不得擅自進行變更。第 22 條 確定變更價款和工期做出第 21 條規(guī)定的變更后，如果變更項目引起維修養(yǎng)護方案和進度計劃發(fā)生實質性變動，影響了其原定維修養(yǎng)護費用時，應在雙方協(xié)商的時間內，由承包人提出變更報價書，承包人和發(fā)包人充分協(xié)商后作出調整價款和完工日期的變更決定；除此之外，不予調整合同價款。因承包人違約必須作出的變更，

17、因而增加的費用和工期延誤，責任由承包人承擔。7驗收第 23 條 驗收合同期滿或承包人按合同完成某一階段或某一單項維修養(yǎng)護工作時，可進行合同期滿驗收、階段驗收或單項驗收。23 1 階段驗收或單項維修養(yǎng)護工作驗收。承包人按合同完成某一階段或某一單項維修養(yǎng)護工作后，承包人應 7 天內按照發(fā)包人要求提交驗收報告（附驗收資料），發(fā)包人應在收到承包人提交的驗收報告后 7 天內通知承包人組織驗收，驗收結果和結論作為本合同驗收申請報告的附件。24 2 合同期滿驗收合同期滿后14 天內承包人按照發(fā)包人要求提交驗收報告（附驗收資料）。發(fā)包人應在收到承包人提交的驗收報告后 7 天內通知承包人組織驗收，驗收合格由發(fā)包

18、人簽署驗收證書，頒發(fā)給承包人。8爭議、違約和索賠第 24 條 爭議的解決發(fā)包人和承包人出現(xiàn)爭議時，要求調解、仲裁或訴訟的，可按專用合同條款的約定，采用以下的方式解決：24 1提請行業(yè)經(jīng)濟合同爭議調解機構調解，對調解結果不能接受，或由于一方原因使調解結果無法執(zhí)行，任何一方可提請仲裁或訴訟解決爭議。24 2簽訂仲裁協(xié)議或確定仲裁范圍和仲裁機構。任何一方均可將爭議提交專用合同條款約定的仲裁機構仲裁或向有管轄權的人民法院訴訟。發(fā)生爭議后，任何一方均不得以調解和仲裁或訴訟判決未果為借口拒絕或拖延按合同約定進行的工作，雙方都應繼續(xù)履行合同。第 25 條 違約發(fā)包人不能按合同約定履行自己的義務及發(fā)生其他使合

19、同無法履行的行為，承包人應及時向發(fā)包人提出書面通知，要求發(fā)包人在期限內履行合同，否則有權暫停維修養(yǎng)護工作，直至解除合同，發(fā)包人應承擔違約責任，支付違約導致承包人增加的費用和賠償因違約給承包人造成的損失。承包人不能按發(fā)包人批準的進度計劃實施、維修養(yǎng)護標準達不到合同約定的要求，或發(fā)生不能履行合同規(guī)定的義務以及使合同無法履行的行為，發(fā)包人對承包人發(fā)出書面警告限期整改，暫停支付維修養(yǎng)護款，直至解除合同。承包人應承擔采取改正措施所增加的費用，并按合同規(guī)定支付違約金，并賠償因違約給發(fā)包人造成的損失。除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。因一方違約使合

20、同不能履行，另一方欲中止或解除合同，應提前 7 天通知 違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。第 26 條 索賠發(fā)包人未能履行合同約定的義務和責任，承包人可根據(jù)本合同有關條款按以下規(guī)定向發(fā)包人提出索賠：26 1索賠事件發(fā)生后7 天內，向發(fā)包人提交索賠的申請報告。26 2索賠申請報告應有索賠事件發(fā)生時的有關證據(jù)以及詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據(jù)。26 3 發(fā)包人在接到索賠申請報告后 7 天內進行調查審核，并做出決定，發(fā)包人在收到承包人索賠申請報告后 7 天后未予答復，應視為批準。9其他第 27 條 安全施工承包人應按合同規(guī)定，認真做好施工安全工作。發(fā)包人應按有關法律、法規(guī)、規(guī)

21、章和本合同有關規(guī)定，檢查、監(jiān)督上述工作的實施，對承包人故意延誤或拒絕改正的，有權責令其停工整改。承包人按有關規(guī)定和合同約定，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。發(fā)生重大傷亡事故，承包人應按有關規(guī)定立即通知發(fā)包人和上級有關部門。同時按國家有關規(guī)定處理。第 28 條 專利技術和合理化建議發(fā)包人要求承包人采用專利技術時，須負責辦理相應的申報、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用。承包人提出使用專利技術時，須報發(fā)包人并雙方簽訂保障發(fā)包人免于承擔因侵犯專利權等的訴訟及承擔有關費用的約定后承包人才能實施。承包人提出合理化建議涉及到的變更，應以書面形式提交發(fā)包人，若建議被采納，需由發(fā)包人發(fā)出變更指示后方可實施。第 29 條 不可抗力不可抗力發(fā)生后，承包人應迅速采取措施，盡力減少損失，并在 24 小時內向發(fā)包人通報情況，按專用合同條款約定的時間向發(fā)包人報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生，承包人應每隔 2 天向發(fā)包人報告一次災害情況，直到災害結束。發(fā)包人應對災害處理提供必要條件。