承攬加工合同

1、承攬加工合同<p 承攬方：_<p 定作方：_<p 甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。<p 第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費<p <p 定作物名稱 型號 規(guī)格 質(zhì)量要求 計量單位 數(shù)量 加工費 <p <p 單位總價<p <p <p <p <p <p <p <p 第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔<p <p 定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方包裝標準包裝費承<p 法 擔 <p <p &l

2、t;p <p <p <p 第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔<p <p 定作物名稱 交付時間 交付地點 運輸方法 運輸價款承擔 <p <p <p <p <p <p <p <p 第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料<p <p 材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技<p 術(shù)資料及<p 交付時間<p <p <p <p <p <p 第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸<p <p

3、 材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法<p 和運費承<p 擔 <p <p <p <p <p <p 第六條 加工費結(jié)算辦法與時間<p _。<p 第七條 乙方應于_年_月_日前向甲方交付定金_元；乙方應于_年_月_日前向甲方交付預付款_元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。<p 第八條 甲方的違約責任<p 1甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利

4、用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。<p 2甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。<p 3因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。<p 4甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_&permil;償付違約金。<p 5甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_的違約金。<p 6由甲方負責送貨的，

5、如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。<p 第九條 乙方的違約責任<p 1乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。<p 2乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_的違約金。<p 3乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。<p 4乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。<p 5乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。<p

6、6乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。<p 第十條 聲明及保證<p 甲方：<p 1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。<p 2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。<p 3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。<p 4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。<p 乙方：<p 1乙方為一家依法設(shè)立并合法存

7、續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。<p 2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。<p 3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。<p 4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。<p 第十一條 保密<p 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)

8、定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。<p 一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。<p 第十二條 不可抗力<p 本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。<p 如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。<p 第十三條 通知<p 1根據(jù)本合同需要

9、發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。<p 2各方通訊地址如下：_。<p 3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。<p 第十四條 爭議的處理<p 1本合同受_國法律管轄并按其進行解釋。<p 2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決：<p 提交_仲裁委員會仲裁；<p 依法向人民法院起訴。<p 第十五條 解釋<p 本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應影響本合同的解釋。<p 第十六條 補充與附件<p 本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。<p 第十七條 合同效力<p 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_年