建造師繼續(xù)教育選修課培訓題

1、判斷題B.11. 編制項目成本計劃就是編制項目成本報表。（ ）48. BIM的用途決定了BIM模型細節(jié)的精度，現階段一般只需一個BIM工具就能能完成所有的工作。( )C.3. 采用一般計稅程序計算工程造價，附加稅與增值稅合并計算。( )14. 承包人可以向發(fā)包人索賠，反之，發(fā)包人也可以向承包人索賠。（ ）16. 承包人向發(fā)包人索賠機械窩工費時，都應按照機械租賃市場價計算。( )41. 長期以來，我國建筑業(yè)的很多問題不是孤立的，可以說是系統(tǒng)性的，與現有建筑市場監(jiān)管體制機制不暢密切相關。( )D.7. 電線建筑安裝與室外市政工程劃分，以建筑外墻1.5m為界，1.5m以內為建筑安裝相應子目，1.5m

2、以外為市政工程相應子目。( )15. 對于持續(xù)性索賠事件，承包人可以在索賠事件結束后的28天內提交最終索賠報告。( )25. 當事人約定順延工期應當經發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人可以以此為由主張工期順延。( )27. 當事人對建設工程開工日期有爭議的，承包人經發(fā)包人同意已經實際進場施工的，以實際進場施工時間為開工日期。( )31. 對施工中出現質量問題的建設工程，無論是否施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應負責返修。( )F.30. 發(fā)包人將依法不屬于必須招標的建設工程進行招

3、標后，與承包人另行訂立的建設工程施工合同背離中標合同的實質性內容，當事人請求以中標合同作為結算建設工程價款依據的，人民法院應予支持，但發(fā)包人與承包人因客觀情況發(fā)生了在招標投標時難以預見的變化而另行訂立建設工程施工合同的除外。( )32. 發(fā)包人欠付工程款，實際施工人怠于追償的，承包人可以將發(fā)包人、實際施工人列為共同被告。( )34. 發(fā)包人與承包人約定放棄或者限制建設工程價款優(yōu)先受償權，損害建筑工人利益，但發(fā)包人可以根據該約定主張承包人不享有建設工程價款優(yōu)先受償權。( )38. 發(fā)包人在承包人提起的建設工程施工合同糾紛案件中，以建設工程質量不符合合同約定或者法律規(guī)定為由，就承包人支付違約金提出

4、反訴的，人民法院可以合并審理。( )G.1. 贛建價20185號文規(guī)定，人工費調整日期以前簽訂的合同，只能按照簽訂合同時的定額人工費執(zhí)行。( )5. 根據增加建議法策略，可以自行修改認為不合理的方案，然后提出報價，對原方案可不提供報價。( )12. 工程實施過程中，所有的工程變更都必須有監(jiān)理人發(fā)布的變更指示承包人才能執(zhí)行。（ ）13. 根據清單計價規(guī)范（2013），如果某分項工程發(fā)生變更后，其工程量增減在合同約定的幅度范圍以內，其單價一定不需要調整。( )26. 根據建設工程質量管理條例,設計中對有特殊要求的專用設備,設計單位可以指定生產廠商或供應商。( )55. 規(guī)范注冊建造師的執(zhí)業(yè)行為是提

5、高工程項目管理水平、保證工程質量和安全的前提條件。( )56.股動脈是供應下肢的主干動脈( )J.2. 計算建筑工程的清單綜合單價時，管理費以定額人工與定額機械費之和為計費基礎。( )17. 監(jiān)理人應當在收到承包人的工程進度款申請報表14天內完成審查并報送發(fā)包人審批。( )20. 進行招投標過程中，招標文件的要求不得高于法律規(guī)定。( )22. 經公開招標確定中標單位，招標人發(fā)出中標通知書后，中標人拒絕簽訂合同的，應當承當法律責任。( )24. 建設工程開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工通知載明的開工日期；因承包人原因導致開工時間推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期。( )33. 建設工程施

6、工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，經施工單位修復后驗收合格，承包人自行承擔修復費用。( )36. 建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。( )39. 建設工程施工合同無效,將會產生賠償損失、繼續(xù)履行、支付違約金等法律后果。( )40. 建筑業(yè)對國計民生關系十分重大，直接影響到國家安全和人民生命財產安全。( )43. 建筑業(yè)產生的大量數據交互和共享是需要有統(tǒng)一的數據標準。( )49. 建設智慧工地在實現綠色建造、引領信息技術應用、提升社會綜合競爭力等方面具有重要意義。( )52. 建設、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理單位的工作人員因調

7、動工作、退休等原因離開該單位后，被發(fā)現在該單位工作期間違反國家有關建設工程質量管理規(guī)定，造成重大工程質量事故的，不需要追究法律責任。( )L.21. 兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合體共同承包的,應當按照資質等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。( )M.8. 某中學總建筑面積12000平方米、限高24米的教學樓土建項目公開招標，校方以確保工程質量和便于日后維修為由，要求必須具備一級資質且在本地注冊的建筑施工總承包企業(yè)才能參加投標，你認為是否合法？( )9. 某建設工程為政府財政資金投資項目，其施工單項合同估算價280萬元，不需要招標。( )50. 沒收違法所得、沒收非法財物、沒收財產屬于行政

8、責任。( )P.6. 平整場地超過30cm，清單仍舊以平整場地子目列項。( )S.23. 施工總承包單位或專業(yè)承包單位未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，或派駐的項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人中一人及以上與施工單位沒有訂立勞動合同且沒有建立勞動工資和社會養(yǎng)老保險關系，或派駐的項目負責人未對該工程的施工活動進行組織管理，又不能進行合理解釋并提供相應證明的，應當認定為掛靠。( )37. 施工單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或其他有關部門移交建設項目檔案。( )T.4. 投標報價分析計算出來的挖潛盈余，用于企業(yè)投標的

9、最高報價。( )W.28. 未經監(jiān)理工程師簽字,建筑材料不得在工程上使用，施工企業(yè)不得進入下一道工序的施工。( )35. 屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，保修期限為5年。( )42. 我們要堅持標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用，推動建造方式創(chuàng)新。( )46.無論組織設計得如何完美，在運行了一段時間以后都必須進行變革。( )X.10. 項目成本計劃由項目組織機構負責編制。（ ）44. 項目經理需要掌握項目管理知識和工程項目相關的技術知識、經濟知識和法律知識，只要滿足會干的知識要求就行。( )4

10、7. 項目管理的目標是又快、又好、又便宜。( )Y.45. 一個施工企業(yè)如有多個項目同時在施工，則可按企業(yè)經營管理的需要選擇若干個項目，組成一個或多個項目組合，以便相對集中進行有效管理。( )Z.18. 在進行結算價格調整時，在按月結算模式下，2018年12月進度款的結算價格以2018年12月的價格信息為準。( )19. 只有一般納稅人才可以開具增值稅專用發(fā)票。( )29. 在中華人民共和國境內從事建設工程的新建、擴建、改建和救火等有關活動及實施對建設工程安全生產的監(jiān)督管理，適用建設工程安全生產條例。( )51. 注冊建造師沒有按照要求提供注冊建造師信用檔案信息的，由縣級以上地方人民政府建設主

11、管部門或者其他有關部門責令限期改正，逾期未改正的可以罰款1000元至10000元。( )53. 注冊建造師在執(zhí)業(yè)過程中按照規(guī)定應組織對所使用的建筑材料、構配件和設備進行檢驗，檢驗不合格應謹慎使用。( )54. 注冊建造師是工程項目實施管理的核心崗位，其職業(yè)道德素質的高低直接影響到工程項目建設順利運作，其執(zhí)業(yè)行為直接關系到工程項目的成敗。( )57. 50-60公斤傷病員急性出血量一般超過80-100毫升可引起輕度休克。( )單選題C.57. 成人心肺復蘇時每循環(huán)的胸外按壓的次數( B )A.15次 B.30次 C.60次 D.100次F.52.發(fā)生重大工程質量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限

12、的，對直接負責的主管人員和其他責任人員依法給予（ B ）。A.民事處分 B.行政處分 C.刑事處分 D.黨紀處分G.1.根據工程量清單計價規(guī)范（2013）規(guī)定，投標人應該承擔的漲價風險是 A 。A. 材料價格上漲6% B. 機械臺班費價格上漲12% C.工程設備價格上漲4% D. 增值稅率上調2%3. 根據江西省現行規(guī)定，材料費扣稅執(zhí)行3%稅率的是 D 。A. 鋁合金門窗 B. 鋼筋 C. 木材 D. 混凝土4. 根據江西省2017費用定額清單計價程序，土建工程管理費、附加稅和利潤計算基礎是 A 。A. 定額人工費 B. 定額人工費+定額機械費 C.定額人工+定額材料+定額機械 D.定額機械費

13、12. 根據工程量清單計價規(guī)范（2013），某分項工程的實際工程量為清單工程量的112%，下列說法正確的是（ A ）。A.該分項工程按合同約定單價結算 B.該分項工程結算單價需重新認定 C.該分項工程超過工程量清單部分需要重新認定單價 D.該分項工程按工程量清單工程量結算21. 關于聯(lián)合體投標的說法,正確的是( C )A.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預審的,聯(lián)合體可以在資格預審后組成 B.資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的,應當書面通知招標人C.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標 D.聯(lián)合體各方在同招標項月中可以以自己名義單獨投標22. 關于開標的說法,正

14、確的是（ D ）A.開標應當在據標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行 B.開標地點不必為招標文件中預先確定的地點C.開標由招標人以外的人主持,邀請所有投標人參加 D.開標過程應當記錄,并存檔備查24. 根據招標投標法，中標通知書自（ A ）發(fā)生法律效力。A.發(fā)出之日 B.作出之日 C.蓋章之日 D.收到之日25. 關于留置的說法，正確的是( D )。A.留置權屬于債權 B.債權人不負責保管留置物 C.設工程合同可以適用留置權 D.留置權基于法定而產生28. 關于建設工程依法實行工程監(jiān)理的說法,正確的是（ B ）。A.建設單位應當委托該工程的設計單位進行工程監(jiān)理 B.建設單位應當委托具有

15、相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理C.工程監(jiān)理單位不能與建設單位有隸屬關系 D.工程監(jiān)理單位不能與該工程的設計單位有利害關系29. 關于履約保證金的說法,正確的是（ C ）。A.履約保證金不得低于中標合同金額的10%B.中標人不履行與招標人訂立的合同的,履約保證金不予退還,給招標人造成的損失超過履約保證金數額的,對超過部分不予賠償C.招標文件要求中標人提交履約保證金的,中標人應當提交D.施工企業(yè)不得以銀行保函或擔保公司保函的形式,向建設單位提供履約擔保31. 關于工程總承包的說法,正確的是（ A ）A.采購-施工總承包（P-C）是指工程總承包企業(yè)按照合同約定,承擔工程項目采購和施工,并對承包工

16、程的采購和施工的質量、安全、工期、造價負責B.工程總承包是指發(fā)包人將全部施工任務發(fā)包給具有工程總承包資質的企由該企業(yè)按照合同的約定向建設單位負責,承包完成施工任務C.設計采購施工總承包（EPC）是指工程總承包企業(yè)按照合同約定,承擔工程目設計和施工,并對承包工程的設計和施工的質量、安全、工期、造價負責D.交鑰匙總承包的施工必須由總承包企業(yè)自行完成33. 關于總分包單位的質量責任的說法，正確（ B ）。A.分包工程質量由分包單位自行向建設單位負責 B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應的責任D.分包工程發(fā)生質量問題，建設單位只能向總承

17、包單位請求賠償J.27. 建設工程應當自領取施工許可證之日起（ B ）個月內開工。A.1 B.3 C.2 D.634. 建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具（ A ）報告。A.竣工驗收合格 B.建筑節(jié)能合格 C.建筑節(jié)能達標 D.能耗驗收合格44.建筑業(yè)改革發(fā)展的核心是（ C ）？A.集約化 B.市場化 C.專業(yè)化 D.信息化54.建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法規(guī)定，建筑施工企業(yè)法定代表人是落實企業(yè)負責人及項目負責人施工現場帶班制度的第一責任人，對落實帶班制度（ A ）負責。A.全面 B.主要 C.首要 D.不需M.14. 某項目在實際施工過程中

18、，由于地質環(huán)境等問題，發(fā)現原設計中的50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能夠滿足質量要求，為了更好地保質保量，建設單位向施工單位出具了設計變更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm變更為70mm，其他做法不變。此項變更適用于變更項目估價的（ B ）。A. 適用原則 B. 類似原則 C. 新綜合單價原則 D. 以上都可以15. 某承包商把屋面防水工程分包給某分包商A，施工過程中因業(yè)主原因導致分包商A費用增加，下列說法中正確的是（ C ）。A. 分包商A可以向業(yè)主索賠 B. 分包商A不能索賠 C. 分包商A可以向承包商索賠，承包商向業(yè)主索賠 D. 分包商A不可以向承包商索賠，承包商可以向業(yè)主索賠18. 某工

19、程合同總額300萬元，合同中約定的工程預付款額度為15%，主要材料和構配件所占的比重為60%，合同約定預付款從未施工工程的材料和構配件的價值剛好等于預付款時開始起扣，則預付款的起扣點為（ C ）萬元。A.75 B.180 C.225 D.25519. 某施工合同規(guī)定，因材料價格波動超過5%從而影響合同價格時，采用造價信息進行價格調整。已知某材料在投標時的基準價格為200元/m，承包商的材料報價為180元/m，下列關于該項材料結算價的說法正確的是（ D ）。A.當實際材料價格低于180元/m時，超過部分據實調整 B.當實際材料價格高于200元/m時，超過部分據實調整C.當實際材料價格低于190元

20、/m時，超過部分據實調整 D.當實際材料價格高于210元/m時，超過部分據實調整30. 某施工企業(yè)對某市轄區(qū)建筑工程質量監(jiān)督站以該區(qū)建設行政主管部門名義作出的通報批評結果不服而申請復議，該復議可以向（ B ）提出A.市質量監(jiān)督站 B.市建設行政主管部門 C.區(qū)質量監(jiān)督站 D.區(qū)建設行政主管部門35. 某項目施工完畢，發(fā)包人拒付工程款，（ D ）可以根據合同法第二百八十六條規(guī)定請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償？A.與承包人訂立分包合同的實際施工人。 B.防水專業(yè)分包人。C.項目材料供應商。 D.與發(fā)包人訂立施工合同的承包人。37. 某項目承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款，一審訴

21、訟中，經法院釋明，承包人申請鑒定但未支付鑒定費用，二審訴訟中承包人再次申請鑒定的，人民法院下列處理方法中哪種是不正確的？（ A ）A.不予準許承包人的鑒定申請。 B.人民法院認為確有必要的，發(fā)回重審。C.人民法院認為確有必要的，同意鑒定。 D.法院認為無必要的，不予準許承包人的鑒定申請。38. 某施工單位經正常招投標程序中標某市政項目，隨后跟建設單位簽訂了與中標通知書關于工期、價款約定不一致的建設工程施工合同并進行了備案，項目開工之前又跟建設單位簽訂了與備案合同、中標通知書關于工期、價款約定不一致的補充合同作為實際履行的合同。后雙方因工程款結算發(fā)生糾紛，施工單位欲起訴建設單位，應當以（ B ）

22、為結算依據？A.實際履行的補充合同。 B.招投標文件。 C.備案的施工合同。 D.視實際情況選擇對自身結算工程款有利的。P.23. 評標委員會由（ A ）組建。A.招標人 B.招標代理機構 C.投標人推薦 D.招標人和投標人共同確定48.P系統(tǒng)的主要功能包括（ C ）控制線和費用控制線等二條控制主線、八條管理副線A.質量 B.安全 C.進度 D.信息S.10. 施工成本由直接成本和間接成本所組成，其中間接成本主要是指（ B ）。A. 人工費、材料費、機具使用費 B.企業(yè)管理費 C.企業(yè)管理費、利潤 D.施工措施費11. 施工成本計劃管理機構一般由（ A ）擔任組長。A.項目經理 B.商務經理

23、C.項目總工 D.項目部預算員32. 設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金20萬元。采購人按照約定向供應商交付定金15萬元，合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是( D )萬元。A.30 B.20 C.15 D.3539. 施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質量有疑問并要求施工企業(yè)對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是（ A ）。A.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔由此增加的費用和延誤的工期B.經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔由此增加的費用，建設單位承擔延誤的工期C.經檢查證明工程

24、質量符合合同要求的，建設單位承擔由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利潤D.經檢查證明工程質量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期40. 施工企業(yè)在施工過程中發(fā)現設計文件和圖紙有差錯的,應當( D )A.繼續(xù)按設計文件和圖紙施工B.對設計文件和圖紙進行修改,按修改后的設計文件和圖紙進行施工C.對設計文件和圖紙進行修改,征得設計單位同意后按修改后的設計文件和圖紙進行施工及時提出意見和建議D.及時提出意見和建議41. （ A ）是建筑工業(yè)化的重要組成部分，勢必極大地提升我國建筑業(yè)的生產效率。A.裝配式建筑 B.BIM技術 C.大數據公司 D.互聯(lián)網購物42. 隨著全國統(tǒng)一建筑市場

25、的推進，資質管理和行政審批等措施的改革，必將為建筑業(yè)帶來更為（ C ）的發(fā)展環(huán)境。A.高效 B.嚴格 C.寬松 D.國際化45.隨著項目經理能力的不斷提升，會有機會進入組織（企業(yè)）的（ A ）工作，應重視逐步培養(yǎng)項目經理的宏觀思維、戰(zhàn)略分析和經營管理能力A.高層 B.中層 C.基層 D.底層50.（ D ）是運用信息化手段，通過三維設計平臺對工程項目進行精確設計和施工模擬，圍繞施工過程管理，建立互聯(lián)協(xié)同、智能生產、科學管理的施工項目信息化生態(tài)圈。A.文明工地 B.秀美鄉(xiāng)村 C.舒美公路 D.智慧工地W.53.違反建設工程安全生產管理條例，施工單位的主要負責人、項目負責人未履行安全生產管理職責，

26、尚不夠刑事處罰的，處2萬元以上20萬元以下的罰款或者按照管理權限給予撤職處分;自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，（ D ）年內不得擔任任何施工單位的主要負責人、項目負責人。A.1年 B.2年 C.3年 D.5年X.2. 下列選項不屬于措施費的是 B 。A. 排水降水 B. 工程暫估價 C.模板 D.腳手架5. 下列報價技巧可以提供兩個報價的是 B 。A. 不平衡報價法 B. 多方案報價法 C. 突然降價法 D. 許諾優(yōu)惠條件6. 下列選項不屬于評標形式審查內容的是 C 。A.投標人的名稱是否一致 B.投標函的簽字蓋章是否完整 C.投標報價的范圍是否符合 D.投標文件的格式是否符合7. 下列關于砌

27、筑工程的基礎與墻身劃分，正確的是 A 。A.使用相同材料有地下室者，以地下室室內設計地面為界 B.使用相同材料，基礎與墻身以設計室外地坪為界 C.使用不同材料，位于設計室內地面300mm以內，以室內地坪為界D.使用不同材料，超出設計室內地面300mm，以不同材料為分界線8. 下列關于防水工程的說法錯誤的是 A A.屋面防水伸縮縫、女兒墻、天窗的彎起部分按500mm計算，并入平面工程量 B.卷材防水附加層套用卷材防水相應項目，人工乘以相應的系數C.零星部位防水，人工乘需乘以相應的系數 D.單個房間樓地面面積8m2時，人工乘以相應的系數16. 下列關于索賠意向通知的說法正確的是（ B ）。A.索賠

28、意向通知需要計算詳細的工期損失和費用損失 B.索賠意向通知需要說明索賠的依據和理由 C.索賠意向通知應當在索賠事件發(fā)生后14天內向監(jiān)理人提交 D.索賠意向通知不需要描述索賠事件17. 下列不可抗力事件發(fā)生后產生的后果中，應當由承包人承擔的是（ A ）。A. 承包人施工用設備損壞 B. 發(fā)包人人員傷亡 C.永久工程的損壞 D.不可抗力事件后發(fā)包人要求趕工而增加的趕工費20. 現行的建筑業(yè)增值稅稅率為（ D ）。A.0.17 B.0.11 C.0.10 46.項目組合關注確保項目集和項目能夠按照組織戰(zhàn)略的關聯(lián)與一致性進行（ C ）地資源配置A.統(tǒng)一 B.分散 C.優(yōu)先級 D.智能化47.項目組合、

29、項目集合項目治理實踐指南指出，治理和管理是兩個不同的概念，管理的核心是關注（ B ）,包括工作的組織和實踐。A.做什么 B.怎么做 C.為誰做 D.哪里做49.現階段，大家越來越清楚BIM的價值所在，BIM應該是以（ B ）為源頭，要從設計開始貫徹應用BIM，最終的目的是縮短工期、減少拆改、節(jié)約財務成本，提高品質。A.政府 B.業(yè)主 C.設計 D.施工51.項目負責人是工程項目質量安全管理的第一責任人，應對工程項目落實帶班制度負責。項目負責人在同一時期只能承擔（ A ）工程的管理工作。A.一個 B.二個 C.三個 D.最多不超過三個58.心肺復蘇中必須開放氣道的原因是（ D ）A便于判斷呼吸

30、B.便于觀察傷員 C.防止頸椎損傷 D.防止舌根后墜阻塞氣道Y.43.要縮小必須招標的工程建設項目范圍，讓社會投資工程的建設單位自主決定發(fā)包方式。充分尊重市場主體意愿，體現“誰（ D ）、誰決策”的理念。A.管理 B.負責 C.使用 D.投資Z.9. 中華人民共和國政府采購法規(guī)定的政府采購方式有幾種？ D A.2種 B.3種 C.4種 D.5種13. 中華人民共和國招標投標法于1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過 ，自 年 月 日起施行。 B A. 1999年12月1日 B.2000年1月1日 C.2000年3月1日 D.2000年6月1日26. 在施工合同中,

31、就施工行為而言，債權人是（ C ）A.建設單位 B.設計單位 C.施工企業(yè) D.監(jiān)理單位36. 注冊建造師擔任施項目負責人,在其承建的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結前,可以變更注冊至另一個企業(yè)的情形是（B）。A.同一工程分期施工 B.發(fā)包方同意更換項目負責人C.承包方同意更換項目負責人 D.停工超過120天承包方認為需要調整的55.職業(yè)道德依靠文化、內心信念和習慣，通過員工的（ A ）實現。A.自律 B.教育 C.制裁 D.學習56.注冊建造師應廉潔自律，嚴格按照（ D ）規(guī)定履行義務，不得索取、受賄或謀取合同約定費用以外的其他禮金、財務等利益A.法律 B.法規(guī) C.規(guī)則 D.合同多選題B.48.B

32、IM技術在不斷創(chuàng)新，BIM與（ ABCDE ）技術融合更能發(fā)揮其價值。A.AI B.AR C.VR D.GIS E.3D打印C.3. 采用一般計稅程序投標報價時，下列選項需要扣除進項稅的是 ACD 。A.人工費 B.管理費 C. 其他總價措施費 D. 規(guī)費 E. 安全文明施工費15. 承包人向發(fā)包人索賠成立的必要條件包括（ BCD ）。A. 與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出和直接工期損失 B. 與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出，或直接工期損失C. 造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任D. 承包人按合同規(guī)定的程序提交索賠

33、意向通知和索賠報告E. 監(jiān)理人同意承包人提出索賠申請18. 采用價格指數調整公式進行價格調整時，需要確定時點價格，這里的時點價格包括（ CE ）。A.開工時的市場價格 B.政府指定價格 C.基準日期對應的時點價格 D.工程價款結算時的價格 E.與特定付款證書相關的期間最后一天42天前的時點價格29. 存在下列哪些情形之一的，應當認定為轉包？（ ABC ）A.承包單位將其承包的全部工程轉給其他單位（包括母公司承接建筑工程后將所承接工程交由具有獨立法人資格的子公司施工的情形）或個人施工的B.承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的C.合同約定由承包單位負責采購的

34、主要建筑材料、構配件及工程設備或租賃的施工機械設備，由其他單位或個人采購、租賃，或施工單位不能提供有關采購、租賃合同及發(fā)票等證明，又不能進行合理解釋并提供相應證明的D.沒有資質的單位或個人借用其他施工單位的資質承攬工程的E.有資質的施工單位相互借用資質承攬工程的，包括資質等級低的借用資質等級高的，資質等級高的借用資質等級低的，相同資質等級相互借用的D.44.德國的AHO標準將與建設項目控制和管理服務相關的工作階段分為（ ABCD ）A.建設項目準備階段 B.設計階段 C.施工階段 D.項目完成 E.使用階段F.50.法律責任分為:( ABCDE )。A.刑事法律責任 B.民事法律責任 C.行政

35、法律責任 D.違憲法律責任 E.國家賠償責任G.4. 根據贛建價20191號文以及江西2017費用定額的規(guī)定，下列說法正確的是 BCE 。A. 材料費歸類匯總，分別按各自所屬材料的平均稅率除稅 B.材料費可抵扣進項稅計算是將含稅材料價格變?yōu)椴缓悆r格，再乘以稅率C. 安全文明施工費中沒有可抵扣進項稅 D.規(guī)費計算依據的定額機械費包含有進項稅 E.其他總價措施費以人工費為計費基礎，沒有可抵扣的進項稅5. 關于不平衡報價技巧，下列說法正確的是 ACDE 。A. 總價不變，某些項目報價調高，某些項目報價調低 B. 適用于總價合同 C. 一般早期完工的項目報價調高，后期完工的項目報價調低 D.預計以后

36、工程量增加的項目提高報價，工程量減少的項目降低報價 E. 施工方案實施可能性較大的項目提高報價，對實施可能性較小的項目降低報價7. 根據江西省2017定額規(guī)定，下列關于混凝土板的說法正確的是 BCDE 。A.無次梁現澆板，板和梁可以合并計算執(zhí)行有梁板子目 B.沒有現澆板的梁，執(zhí)行現澆單梁子目 C.有柱和柱帽的板，執(zhí)行無梁板子目 D.有主次梁的現澆板，主、次梁和板合并計算，執(zhí)行有梁板子目 E.以墻為支撐的現澆板，執(zhí)行現澆平板子目13. 根據清單計價規(guī)范（2013），在確定工程變更項目單價時，下列屬于在已標價工程量清單中有類似于變更工程項目的有（ ABC ）。A.變更項目綜合單價的組價內容沒有變化

37、，只是人工、材料、機械的消耗量按比例改變，而施工工藝、材料、施工條件未發(fā)生變化B. 變更項目改變施工工藝和方法，但所用人工、材料和機械沒有變化C. 變更項目在原項目的基礎上增加工作內容D. 變更項目只改變材質，但人工、機械、材料消耗量不變，施工方法、施工條件不變E. 變更項目的項目特征沒有變化，人工、材料、機械的消耗量沒有變化，施工工藝、材料、施工條件沒有變化17. 工程預付款額度的確定，一般應考慮的因素有（ BCDE ）。A. 質量要求 B.施工工期 C.建安工程量 D.材料儲備周期 E.主要材料和構件占建安費的比重19. 根據江西省2017年費用定額，當采用一般計稅模式時，在計算銷項稅額時

38、，應扣除進項稅的項目有（ BCD ）。A. 人工費 B. 材料費 C. 施工機具費 D. 企業(yè)管理費27.根據建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定，建筑起重機械不得出租、使用的情形有（ ACE ）。A.經檢驗未達到安全技術標準規(guī)定的 B.屬于國家不鼓勵使用的C.沒有完整安全技術檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的E.超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的28. 根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋,發(fā)包人的下列行為中,造成建設工程質量缺陷,應承擔過錯責任的有（ABCE）。A.提供的設計有缺陷 B.提供的建筑材料不符合強制標準C.指定購買的建筑構配件不符合強制標準 D.

39、同意總承包人依法選擇的分包人分包專業(yè)工程E.直接指定分包人分包專業(yè)工程30. 關于質量保證責任的說法,正確的有（ BDE ）。A.因建設單位錯誤管理造成的質量缺陷，由施工企業(yè)負責維修和承擔費用B.質量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束C.因地震、臺風、洪水等原因造成的永久工程損壞，先由施工單位負責維修，建設參與各方再根據國家具體政策分擔經濟責任D.建設工程質量保證金是從建設單位應付的工程款中預留的資金E.缺陷責任期內預留質量保證金的，施工企業(yè)履行合同約定的責任，到期后施工企業(yè)可以向建設單位申請返還質量保證金31. 根據建設工程安全生產管理條例,屬于建設單位安全責任的有（ BC ）。A.編制施工

40、安全生產規(guī)章制 B.向施工企業(yè)提供準確的地下管線資料C.將拆除工程的有關資料報送有關部門備案 D.保證設計文件符合工程建設強制性標準E.為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險39. 關于建設工程保修責任的說法,正確的是( CDE )。A.因建設單位使用不當造成的工程損壞,由施工企業(yè)負責維修,其費用由施工企業(yè)向建設單位承擔B.由于設計問題造成的質量缺陷,施工企業(yè)有義務維修,其費用由材料采購單位承擔C.因建筑材料質量不合格引起的質量缺陷,由施工企業(yè)負責維修,其費用由材料采購單位承擔D.因地震等自然災害造成工程損壞,由施工企業(yè)負責維修,其費用由建設單承擔E.因施工企業(yè)違反有關標準佳規(guī)范施工導致質量

41、缺陷,由施工企業(yè)負責維修J.9. 建設工程施工招投標，投標人必須提供的證件證明至少包括： ACE A.營業(yè)執(zhí)照 B.主要設備清單 C.有效期內的安全生產許可證 D.財務審計報告 E.資質證書25.建設工程施工合同簽訂后，承包人以發(fā)包人未取得建設工程規(guī)劃許可證為由，請求確認建設工程施工合同無效的，人民法院如何處理？（ AD ）A.予以支持。 B.不予支持。 C.人民法院視工程進度情況綜合考慮。D.發(fā)包人在起訴前取得建設工程規(guī)劃許可證的，不予支持。 E.發(fā)包人在判決前取得建設工程規(guī)劃許可證的，不予支持。34. 建設工程價款優(yōu)先受償的范圍包括（ BCD ）A.違約金 B.承包人為建設工程應當支付的工

42、作人員報酬。 C.承包人為建設工程應當支付的材料款。D.依照國務院有關行政主管部門關于建設工程價款范圍的規(guī)定確定。 E.利息40. 建筑業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展對于我國成功實施“一帶一路”有著重大影響。國家“一帶一路”倡議要在（ ABCDE ）等方面互聯(lián)互通。A.政策 B.設施 C.資金 D.貿易 E.民心42.今后要鼓勵（ ABCDE ）等企業(yè)采取聯(lián)合經營、并購重組等方式發(fā)展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)。A.投資咨詢 B.勘察設計 C.監(jiān)理 D.招標代理 E.造價52.建設工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法明確了建筑工程的責任主體，主要指（ ABCDE ）

43、。在工程設計使用年限內，工程項目發(fā)生質量事故或者嚴重質量問題，該五方主體對工程質量有最重要和最直接的責任。A.建設單位項目負責人 B.勘察單位項目負責人 C.設計單位項目負責人 D.施工單位項目經理 E.監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師M.26. 某項目開工通知發(fā)出后，現場實際上尚不具備開工條件，后發(fā)承包雙方因工期發(fā)生糾紛，法院如何確定開工日期？（ ABC ）A.以承包人實際進場施工的時間為開工日期。 B.以開工條件具備的時間為開工日期。C.如因承包人原因導致開工時間推遲，以開工通知載明的時間為開工日期。D.如因承包人原因導致開工時間推遲，以合同約定的開工時間為開工日期。E.如因承包人原因導致開工時間推遲

44、，以有利于發(fā)包人的時間為開工日期。S.35.施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有( ABE )。A.工程已實際交付的，為交付之日 B.工程未交付的，為提交峻工結算文件之日C.工程已交付，工企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日E.工程未交付，工程程價款也未結算的，為當事人起訴之日37. 實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院應當追加（ A C ）為本案第三人，在查明發(fā)包人欠付建設工程價款的數額后，判決發(fā)包人在欠付建設工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。A.轉包人 B.分包人 C.違法分包人 D.違法轉包人。 E.監(jiān)理49.

45、 數字化施工系統(tǒng)是指依托建立數字化地理基礎平臺、（ ABCDE ），整合工地信息資源，突破時間、空間的局限，而建立一個開放的信息環(huán)境，以使工程建設項目的各參與方更有效地進行實時信息交流，利用BIM模型成果進行數字化施工管理。A.地理信息系統(tǒng) B.遙感技術 C.工地現場數據采集系統(tǒng) D.工地現場機械引導與控制系統(tǒng) E.全球定位系統(tǒng)等基礎平臺T.1. 投標前所作的合同分析內容包括 ABD 。A. 合同背景分析 B. 合同形式分析 C. 合同擔保分析 D. 合同條款分析 E. 合同糾紛解決38. 投標人相互串通投標報價,損害招標人利益,情節(jié)嚴重的,可能承擔的刑事責任有（ BCD ）。A.沒收財產 B

46、.拘役 C.有期徒刑 D.罰金 E.管制W.54.我國公民道德建設實施綱要中職業(yè)道德的基本內容包括（ ABCDE ）。A.愛崗敬業(yè) B.服務群眾 C.奉獻社會 D.誠實守信 E.辦事公道X.2. 下列選項屬于清單綜合單價組成部分的是 ABCD 。A.人工費 B.材料費 C.機械費 D.管理費 E.計日工6. 下列關于溝槽、基坑的說法正確的是 ACDE 。A.挖基坑清單子目基坑底面積應小于等于20m2 B.槽長大于槽寬3倍以上屬于挖溝槽子目 C.槽寬3m以內的屬于挖溝槽子目 D.基坑底面積大于20m2屬于挖土方子目 E.槽寬3m以上的屬于挖土方子目10. 下列屬于成本計劃編制依據的有（ABCE

47、）。A.合同文件 B.設計文件 C.相關定額 D. 工程變更 E. 價格信息12. 下列關于變更權的說法正確的有（ ACE ）。A.發(fā)包人可以提出變更 B.監(jiān)理人有變更決策權 C.監(jiān)理人可以提出變更 D.承包人沒有變更建議權 E.承包人有變更反對權14. 下列屬于承包人可以向發(fā)包人索賠的情形有（ ABDE ）。A.監(jiān)理人指示錯誤、延誤導致費用增加、工期延誤 B.發(fā)現化石、文物等導致工期延誤，人員、機械窩工C.承包人租賃機械故障導致停工 D.發(fā)包人提前向承包人提供材料、工程設備 E.發(fā)包人提前使用工程16. 下列選項中，承包商可以提出材料費索賠的有（ CD ）。A. 由于承包商責任導致工程延期引

48、起的材料價格上漲和超期存儲費 B. 施工中材料消耗增大而增加的費用C. 完成合同外工程所用的材料款 D.材料價格漲幅超過合同約定的幅度 E. 由于倉庫被盜造成的材料損失22.下列情形中，視為投標人相互串通投標的有（ ABC ）。A.不同投標人的投標文件由同一人編制 B.不同投標人的投標文件的報價呈規(guī)律性差異C.不同投標人的投標文件相互混裝 D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標E.投標人之間約定部分投標人放棄投標24.下列施工合同中，屬于無效合同的有（ ABCD ）。A.施工企業(yè)借用他人資質簽訂的 B.施工企業(yè)與建設單位串通投標，中標后簽訂的C.建設工程依法必須進行招標而未招標的 D.施工企業(yè)超越資質等級與建設單位簽訂的E.施工企業(yè)將其承包的部部分非主體工程分包的33. 下列屬于建設工程竣工驗收應當具備的條件有（ ACDE ）。A.有完整的技術檔案和施工管理資料