建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同(2005年新版)

1、建 筑 鋼 結(jié) 構(gòu) 工 程承 攬 合 同 委托單位： 甲方 承攬單位： 乙方簽訂時(shí)間： 根據(jù)中華人民共和國(guó)?合同法?的規(guī)定，為明確雙方在履行合同中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。技 術(shù) 條 件一、工程名稱： 二、地點(diǎn)： 三、技術(shù)要求：規(guī)格及要求具體按施工圖、加工圖制作：第二條 承攬范圍及造價(jià)一、方案設(shè)計(jì)、工程施工、加工圖設(shè)計(jì)由 方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)費(fèi)由 方承當(dāng)。二、根底設(shè)計(jì)由 方負(fù)責(zé)，所有土建根底施工由 方負(fù)責(zé)并承當(dāng)費(fèi)用。三、本鋼構(gòu)造工程建筑總面積為 。四、造價(jià)為每平方米 元，總造價(jià)為 萬(wàn)元人民幣。大寫: (具體按實(shí)際計(jì)算)。其中鋼構(gòu)造加工制作局部占80% ,鋼構(gòu)造安裝局部占20 。五、本

2、工程包括: 鋼構(gòu)造圖紙中的材料及安裝。 六、本工程不包括: 所有土建稅金及鋼構(gòu)造防火涂料配套費(fèi)及管理費(fèi) 。 第三條 施 工 準(zhǔn) 備一、乙方1、假設(shè)乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，那么在本合同簽定生效后 日內(nèi)向甲方提供加工圖2套2、組織原材料采購(gòu)制造加工，組織施工管理人員和施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。二、甲方1、在 年 月 日前做好符合鋼構(gòu)造安裝要求的混凝土根底及預(yù)埋螺栓，地坪應(yīng)保證乙方安裝使用的汽車吊能隨意移動(dòng)。2、在乙方鋼構(gòu)造加工件進(jìn)場(chǎng)前，做好場(chǎng)地內(nèi)外施工車輛進(jìn)出道路的修通。并負(fù)責(zé)維修，接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源及電源包括水表、配電板，要求能滿足施工用水，用電量的需要費(fèi)用由乙方自理。3、本合同簽訂后 日內(nèi)提交建筑許可證等，如

3、因無(wú)建筑許可證發(fā)生的相關(guān)責(zé)任由甲方承當(dāng)。施工期限一、施工總工期自合同簽字甲方付達(dá)預(yù)付款之日起 天日歷天完成。其中安裝時(shí)間為 天。二、甲方根底工程完工后要求乙方進(jìn)場(chǎng)安裝前 天，甲方應(yīng)向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書。三、如遇以下情況之一，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供滿足施工的場(chǎng)地、水、電源、道路未能接通、障礙物未能去除、影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)；2、由甲方負(fù)責(zé)提供的技術(shù)資料、技術(shù)條件不準(zhǔn)或重大設(shè)計(jì)變更；3、在現(xiàn)場(chǎng)施工中如因停電、停水、影響正常施工時(shí)；4、因現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工；5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。如雨、臺(tái)風(fēng)、雪天等，具體天氣情況按施工天氣表

4、6、如根底由甲方負(fù)責(zé)施工，由于甲方的延期或因根底工程的質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求影響乙方的正常的施工以及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程工程因穿插施工而影響乙方正常的施工時(shí)。四、乙方在以上情況發(fā)生后的三天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方代表提出書面報(bào)告，甲方代表受到報(bào)告后應(yīng)在三天內(nèi)予以答復(fù)，逾期不予答復(fù)。乙方即可視為報(bào)告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。第五條 質(zhì) 量一、乙方參照國(guó)家輕鋼構(gòu)造制作及施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展制作施工。二、乙方必須按圖標(biāo)準(zhǔn)施工、文明操作、確保工程質(zhì)量并承受甲方派駐代表的全面監(jiān)視。三、在施工現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表,一般的質(zhì)量事故由雙方協(xié)商處理。四、凡因乙方原因造成屋面、

5、墻體滲漏等質(zhì)量缺陷由乙方無(wú)償保修 天，時(shí)間自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算。在規(guī)定的保修期內(nèi)，由于甲方的根底質(zhì)量原因或使用不當(dāng)造成門窗變形和屋面、墻體的滲漏，其責(zé)任應(yīng)由甲方承當(dāng)。第六條 總款的支付與結(jié)算總款的支付和結(jié)算：一、本合同簽訂后 三 天內(nèi)，甲方付給乙方預(yù)付備料款計(jì)人民幣 元整。二、主體構(gòu)造件到場(chǎng)開場(chǎng)安裝前 三 天內(nèi)，甲方付給乙方工程款計(jì) 元整。三、屋面板到場(chǎng)開場(chǎng)安裝前 三 天內(nèi)，甲方付給乙方工程款計(jì) 元整。 元整。四、工程竣工驗(yàn)收后 天內(nèi)，甲方付給乙方計(jì) 元整。余款 元整作為質(zhì)量保證金,二年到期時(shí)付清，質(zhì)保期為五年。五、因甲方原因拖欠預(yù)付款和進(jìn)度款，而影響施工進(jìn)度，造成乙方停工、窩工損失的，除順延

6、工期外，還應(yīng)承當(dāng)乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。工程量按實(shí)結(jié)算。第七條 設(shè) 計(jì) 變 更一、正式的設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明與有關(guān)技術(shù)資料、作為加工和施工的有效依據(jù)，雙方均不得擅自修改。二、甲方如需變更設(shè)計(jì)，必須書面通知乙方，重大的修改或增減造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商。發(fā)生的工程費(fèi)用變動(dòng)，按實(shí)際變動(dòng)情況結(jié)算。第八條 驗(yàn) 收一、混凝土根底工程由甲方驗(yàn)收或監(jiān)理驗(yàn)收合格后交乙方復(fù)驗(yàn)。二、鋼構(gòu)造工程驗(yàn)收按施工圖紙進(jìn)展驗(yàn)收。三、乙方在竣工后書面通知甲方，甲方在壹拾五天內(nèi)給予驗(yàn)第九條 安 全一、在施工至交付之前的過(guò)程中，甲方人員擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，造成其人身平安或其他平安事故均由甲方自行負(fù)責(zé)。二、在施工過(guò)程中，由于乙方違章施工，違反操作規(guī)

7、程等造成人員平安事故，其責(zé)任由乙方承當(dāng)。乙方負(fù)責(zé)全體施工人員人身以外傷害保險(xiǎn)及附加醫(yī)療保險(xiǎn)。附 那么一、本合同一式叁份。甲、乙方各執(zhí)正本二份，副本 份，由甲方報(bào)送經(jīng)辦銀行，建立主管部門備案。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效；工程竣工驗(yàn)收，結(jié)算款后終止。三、本合同簽定后，甲、乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以簽定補(bǔ)充合同或協(xié)議，需變更及聯(lián)系單等都必須乙方蓋公章或法人代表簽字，并與本合同一并具有法律效力。四、本合同如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成當(dāng)事人可向原告所在地人民法院起訴。五、本合同只限 使用。甲方預(yù)付款到達(dá)本合同生效，未到預(yù)付款本合同無(wú)效。第十一條 匯入工程款專項(xiàng)約定經(jīng)甲乙雙方約定并認(rèn)可，甲方支付本合同鋼構(gòu)造工程全部款項(xiàng)必須匯入甘央軍農(nóng)行卡為95599815。匯入其它帳戶或支取現(xiàn)金，乙方均不成認(rèn)，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)