防水工程施工合同協(xié)議參考

1、防水工程施工合同協(xié)議防水工程施工合同協(xié)議3/3防水工程施工合同協(xié)議防水工程施工合同協(xié)議(一)發(fā)包人(甲方)： *承包人(乙方)： *甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法、建筑安裝工程承包合同條例之規(guī)定，本著平等、公平、互惠、互利的原則，結(jié)合本工程具體事宜，經(jīng)雙方協(xié)商訂立此合同，當(dāng)事人雙方必須全面履行此合同規(guī)定的義務(wù)及責(zé)任，任何一方不得擅自變更或解除。一、工程概況1、工程名稱： *住宅房屋外墻滲水維修2、工程地點(diǎn)： *3、承包方式： 包工包料二、工期要求：工期自XX年10月1日至XX年1月15日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。三、承包范圍：1、材料乙方自購(gòu)2、使用材料： 彩色有機(jī)硅防水涂料、

2、嵌縫帶、無(wú)色拒水溶液、速凝型堵漏劑 。四、處理方法：1、外墻裂縫滲水處理使用材料：彩色有機(jī)硅防水涂料及嵌縫帶。施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有機(jī)硅涂料刷完裂縫后，將嵌縫帶沿裂縫處貼實(shí)，隨后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后與墻面牢固結(jié)合，嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用，增強(qiáng)防水層彈性。工藝流程：用毛刷和膩?zhàn)拥肚謇硗鈮嫔系幕覊m及附著物，施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。2、外墻瓷磚裂縫滲水處理使用材料：無(wú)色拒水溶液和速疑型堵漏劑。施工方法：將瓷磚接縫處的細(xì)微小洞用堵漏劑填實(shí)后，將無(wú)色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時(shí)后即形成一層透明防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

3、工藝流程：用毛刷和膩?zhàn)拥秾⑼獗砻媲謇砀蓛?，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。五、質(zhì)量要求：1、乙方嚴(yán)格按照甲方書面或口頭交底，按照施工工藝進(jìn)行規(guī)范施工，做到確保優(yōu)良工程。2、保質(zhì)期五年，保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的質(zhì)量問(wèn)題由甲方出資維修。六、結(jié)算價(jià)格及付款方式：1、施工價(jià)格及要求：根據(jù)雙方協(xié)商 *。施工要求須參照和依據(jù)屋面防水工程技術(shù)規(guī)范及防水涂料技術(shù)規(guī)范之標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2、付款方式： 維修施工時(shí)料費(fèi)及人工費(fèi)由乙方預(yù)支，工程結(jié)束后的兩個(gè)月后內(nèi)結(jié)清維修工程款的90%剩余維修款做為維修保證金，在保修期結(jié)束后的兩個(gè)月內(nèi)支付。七、本工程在施工過(guò)程中，甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全，出現(xiàn)任何責(zé)任事故均由乙方負(fù)責(zé)。八、本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議由雙方 協(xié)商解決，協(xié)商不成經(jīng)雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁或向人民法院起訴。九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。十、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份十一、未盡事宜另行協(xié)商。發(fā)包人（蓋章）：承包人（蓋章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：年月日溫馨提